АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А16-1840/2020

г. Биробиджан

24 декабря 2020 года

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: судьи Осадчук О. Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Главного  управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий по Еврейской автономной области (г. Биробиджан Еврейской  автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Центр безопасности»  (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 6 742 рублей 50 копеек по государственному  контракту от 17.10.2018 № 182017710030200

<

***>/0178100001818000030- 0099563-01 на выполнение работ по строительству объекта капитального  строительства: «Строительство объекта под создание центра управления в  

кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной  области, г. Биробиджан» (в рамках государственного оборонного заказа),  

при участии представителя истца – ФИО2, по доверенности от  06.04.2020 № 6,  

руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области  удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр  безопасности» в пользу Главного управления Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной  области неустойку в сумме 22 878 рублей 25 копеек за период с 01.06.2020 по  14.10.2020 по государственному контракту от 17.10.2018 №  1820177100300200

<

***>/0178100001818000030-0099563-01.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр  безопасности» в доход федерального бюджета государственную пошлину по  иску в размере 2000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный  суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской  автономной области.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или  кассационного производства информацию о времени, месте и результатах  рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого  арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда  Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

Судья О.Ю. Осадчук  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 22.04.2020 23:27:19Кому выдана Осадчук Ольга Юрьевна