7_789801  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А59-5443/2017

г. Южно-Сахалинск

27 июля 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 304650115500045, ИНН 

<

***>, ул. Комсомольская, д.  295-Б, кв. 29, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693023) к  областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Пушкина, д. 80, офис 216, г. Южно-Сахалинск,  Сахалинская область, 693000) об обязании возвратить обеспечение  исполнения обязательств по государственному контракту в размере  115 998 рублей 83 копейки, взыскании неустойки в виде штрафа за  ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту в  размере 24 939 рублей 74 копейки, признании одностороннего отказа от  исполнении контракта недействительным, расходов на оплату услуг  представителя в размере 30 000 рублей, по уплате государственной  пошлины в размере 6 128 рублей,  

 по встречному исковому заявлению Областного казенного  учреждения «Дирекция по реализации программ строительства  Сахалинской области» к Индивидуальному предпринимателю ФИО2  

Игорю Анатольевичу о взыскании неустойки в размере 686 840 рублей 46  копеек по государственному контракту № 0361200015016004638_321552  от 28.11.2016,  

при участии: от истца – ФИО3 по доверенности от  01.02.2018, ФИО2 лично, от ответчика – представителя Чи Р. по  доверенности от 19.06.2017; от третьего лица – извещен, не явился,  

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд   

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Индивидуального  предпринимателя ФИО2 – отказать.  

Исковые требования областного казенного учреждения «Дирекция по  реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить  частично.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304650115500045, ИНН 

<

***>) в пользу  областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку в размере 585 832 рубля 75 копеек.  

В удовлетворении встречных исковых требований в остальной части –  отказать.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304650115500045, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 14 717 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич