Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-28845/2019

19 июня 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  13 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  19 июня 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО2

ответчик: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОСОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

о взыскании 931 197,01 руб. 

при участии

- от истца: ФИО2 (паспорт), ФИО3 представитель по доверенности от 03.12.2018

- от ответчика: Долгий Г.А. представитель по доверенности от 09.11.2018

установил:

Истец - Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в суд с иском к ответчику - ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОЛОСОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" о взыскании 888 777,50 руб. задолженности, 41 762,63 руб. пени за период с 31.08.2018 по 07.03.2019, 656,88 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, всего 931 197,01 руб. 

Ответчик против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица Ленинградское областное государственное предприятие «Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление» (ГП «Кингисеппское ДРСУ») реорганизовано в форме присоединения к Ленинградскому областному государственному предприятию "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление" (ГП "Волосовское ДРСУ").

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Между Ленинградским областным государственным предприятием «Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление» выступающим в качестве (Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Поставщик) 02.07.2018 заключен государственный контракт № 0545500000818000007-0847217-01 (Контракт), согласно которого Поставщик принял на себя обязательство поставить и передать Заказчику в обусловленный Контрактом срок щебень известняковый фракции 20-40 мм и 10-20 мм (Продукция). Со своей стороны, Заказчик обязался принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями Контракта.

В период с 02.07.2018 (со дня заключения Контракта Сторонами) по 31.07.2018 Истцом были полностью исполнены обязательства по поставке Продукции в согласованном Техническим заданием объеме в адрес Ответчика, что подтверждается товарными накладными, представленными в материалы дела.

Согласно п.1 ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Пунктом 3.3 Контракта установлено: Покупатель производит оплату за фактически поставленную партию Продукции путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика в течение 30 календарных дней от даты подписания сторонами товарной накладной и на основании представленного Поставщиком счета, счет-фактуры.

Счет № 21 от 31.07.2018 на сумму 874 000,00 руб. Истцом представлен 31.07.2018 вместе с пакетом первичных бухгалтерских документов (товарными накладными). Таким образом, момент оплаты наступил не позднее 30.08.2018.

По состоянию на 07.03.2019 обязательства по оплате Ответчиком не исполнены.

П.6.2 Контракта между Истцом и Ответчиком достигнуто соглашение о неустойке, согласно которому в случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренного Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

П. 6.2.1 Контракта предусмотрено, что пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно расчетам истца размер пени за неисполнение обязательств по Контракту по состоянию на 07.03.2019 за период с 31.08.2018 по 07.03.2019 составляет 41 762,63 руб. 

По товарным накладным 31.07.2018: №33 от 31.07.2018г. на поставку щебня известняковой фракции 10-20 мм, в размере 6 м3, на сумму 6 900,00 руб.; №32 от 31.07.2018г. на поставку щебеня известняковой фракции 20-40 мм, в размере 6,85 м3, на сумму 7 877,50 руб. Истцом был поставлен Товар на общую сумму 14 777,50 руб. (счет № 28 от 31.07.2018г.), а Ответчиком приняты и подписаны Товарные накладные.

В соответствии со ст. 486 Гражданского кодекса РФ, Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок (в семидневный срок) после возникновения обязательства. Таким образом, оплата за поставленный товар должна быть произведена Покупателем не позднее семидневного срока с момента получения товара (даты товарной накладной). 

Таким образом, момент оплаты за Товар – не позднее 07.08.2018г. 

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

По состоянию на 07.03.2019, на основании статьи 395 Гражданского кодекса РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.08.2018 по 07.03.2019 составляет 656,88 руб. 

Истец 20.02.2019 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате за поставленную Продукцию в рамках Государственного контракта 0545500000818000007-0847217-01 от 02.07.2018 и за товар по договору купли-продажи (разовый), в порядке претензионного урегулирования споров, направил Ответчику претензию с требованием уплатить денежные средства (задолженность, пени и проценты) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии (п. 8.2 Контракта).  

По состоянию на 07.03.2019 требования по претензии не удовлетворены, задолженность Ответчиком не погашена.

ГП «Волосовское ДРСУ» не признает исковые требования ни по праву, ни по размеру, считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 2.2 Договора передача продукции оформляется сторонами путем составления и подписания товарных накладных унифицированной формы (ТОРГ-12). Днем исполнения поставщиком обязательств по поставке продукции, а также моментом перехода права собственности на продукцию к покупателю считается дата приемки продукции покупателем и подписание сторонами товарных накладных. Подпись покупателя в получении продукции на товарно-транспортной накладной подтверждает факт получения продукции и возникновения обязательств по оплате.

Однако Истец не предоставил документы, подтверждающие надлежащую поставку продукции и принятие ее покупателем - предоставленные в материалы дела товарно-транспортные накладные (ТОРГ-12) не имеют подписи покупателя.

Суд полагает необоснованными доводы ответчика, поскольку в судебное заседание истец представил оригиналы товарных накладных, на которых имеются подписи и печать организации со стороны покупателя (ответчика).

Согласно статье 402 Гражданского кодекса РФ,  действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. 

Пунктом 1 статьи 182 ГК РФ установлено, что полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель. Лица, подписавшие накладные, являлись сотрудниками ответчика, их подписи скреплены печатью организации. Доказательств того, что действия этих лиц содержат признаки противоправности, о чем ответчиком сделаны соответствующие заявления в правоохранительные органы, ответчик не представил.

Ненадлежащее оформление товарных накладных, о котором заявляет ответчик, допущено с его стороны, ввиду чего ответчик должен принимать меры, направленные на правильное ведение его организацией документооборота.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Ленинградского областного государственного предприятия "Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление" (ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ОГРНИП 304471335700082) 888 777,50 руб. задолженности, 41 762,63 руб. неустойки, 656,88 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 931 197,01 руб., а также 21 623,94 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.