Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«04» июня 2020 г. Дело № А12-4321/2020  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Миловановой И.В., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой В.О., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН 

<

***>) к муниципальному  казенному предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» (400057,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании неустойки  

при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: ФИО2, доверенность от 28.05.2020 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП  317344300021420, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 676 237,98 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 500 руб.  

Решение может быть обжаловано в течении месяца со дня принятия в Двенадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья И.В. Милованова