2023/2021-15339(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-14824/2020

г. Казань

04 февраля 2021 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Гимадиевой А.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", г.Пермь, (ОГРН  1175958036396, ИНН 5903134195) к Акционерному обществу "Камгэсэнергострой", г.  Набережные Челны, (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171) о взыскании 3 036 011,28 руб. и  159 874,53 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами ( на дату вынесения  решения), процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической  оплаты,  

по встречному исковому заявлению Акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.  Набережные Челны, (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171) к Обществу с ограниченной  ответственностью "Строительная компания "Парма", г.Пермь, (ОГРН 1175958036396, ИНН  5903134195), о взыскании 5 501 293,45 руб. неустойки,  

при участии: 

от истца – Кадыровой М.В., представитель по доверенности от 11.08.2020 г., диплом  ИВС 0118552;  

от ответчика – Копова А.И., представитель по доверенности от 11.01.2021 г., диплом КН   № 06875  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Акционерного общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес:  Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН  1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной регистрации 13.08.2002) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический  

адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата  государственной регистрации 04.09.2017) 2 036 011,28 руб. и 103 738,97 руб. процентов за  пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными  средствами на суммы долга начиная с 05.02.2021г. по день фактического погашения долга,  исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды,  возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 26 098 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма",  юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН  5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) справку на возврат из  федерального бюджета государственной пошлины в размере 191 руб., оплаченной платежным  поручением № 79 от 16.07.2020г.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Парма", юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396,  ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) в пользу Акционерного  общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные  Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171, дата  государственной регистрации 13.08.2002) 2 631 380 руб. неустойки.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Парма", юридический адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396,  ИНН 5903134195, дата государственной регистрации 04.09.2017) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 38 921 руб.  

Взыскать с Акционерного общества "Камгэсэнергострой", юридический адрес:  Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17 (ОГРН  1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной регистрации 13.08.2002) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 585 руб.  

Произвести зачет взаимных требований. С учетом произведенного зачета взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Парма", юридический  адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 30, кв. 114 (ОГРН 1175958036396, ИНН 5903134195, дата  государственной регистрации 04.09.2017) в пользу Публичного акционерного общества  "Камгэсэнергострой", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.  Гидростроителей, д. 17 (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171, дата государственной  регистрации 13.08.2002) 465 531,75 руб..  

Решение может быЭтлье котбржонанлаояв паондоп ивсь  Одедйиснтвниатдецльантаы.й арбитражный апелляционный суд в  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

месячный срок. департамента

Дата 25.03.2020 7:58:34

Судья Кому выдана ФИО1 Э. ФИО1