900109242_22245674 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-183478/2018-134-1328

21 мая 2019 г.

г. Москва

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  при ведении протокола помощником судьи Чернышовой М.О.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:  

Министерства обороны РФ (119019, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата регистрации: 11.11.1998)  

к ответчику ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» (117556, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата  регистрации: 23.04.2003 г.) о взыскании неустойки 9425596,77руб.  

третье лицо: ФКП «УЗКС МО РФ» при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность № 207/4/163д от 18.01.2019г.) 

от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность № 360/17-ДАПР от  12.12.2017г.)  

от третьего лица: не явился, извещён. 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» в пользу  Министерства обороны РФ неустойку в размере 52082,76 руб.,  

Взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14»  госпошлину в доход федерального бюджета в размере 2283руб.  

В остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течении одного месяца с даты его принятия.  

Судья: Е.В.Титова