44/2019-33081(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-13905/2018

10 апреля 2019 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Юдиной О.П.,  

рассмотрев в судебном заседании 05 и 10 апреля 2019 года дело 

по иску администрации муниципального образования муниципального  

района «Корткеросский» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Универсальная  

строительная компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании неустойки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Универсальная строительная компания» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в пользу администрации муниципального  образования муниципального района «Корткеросский» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 70 885 руб. неустойки.  

2. В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Универсальная строительная компания» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 584 руб.  государственной пошлины.  

4. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

 5. Разъяснить, что решение может быть обжаловано в апелляционном  порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья О.П. Юдина