АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-8275/2023

24 сентября 2024 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2024 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е. Пенькина при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи А.Р.Тухбатовой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-8275/2023 

по  первоначальному  исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании провести перерасчет  поставленных  ресурсов.

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) о взыскании задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии в размере 99 040, 98 руб. 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований: МУП МО город Алапаевск «Энерготепло» (ИНН 

<

***>),  АО  «Продторг» (ИНН 

<

***>).

 

при участии в судебном заседании:

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2  представитель по доверенности  от 10.01.2022,  онлайн.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

Отводов составу суда не заявлено.

 

ИП ФИО1  обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «АТЭК» с требованием об обязании ответчика ООО «АТЭК» заключить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения № АТЭК - 233/20 от 03 августа 2020 года.

Определением от 27.02.2023 исковое заявление принято судом и назначено предварительное судебное заседание.

От истца 21.02.2023 и 22.02.2023 поступили дополнительные документы к материалам дела. Документы приобщены к материалам дела.

Определением от 29.03.2023 принято к производству суда встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" о взыскании с ИП ФИО1  задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии в размере 99 040, 98 руб. 

От истца по встречному иску поступили дополнительные документы. Документы приобщены к материалам дела.

Определением от 30.03.2023 суд назначил судебное заседание на 24.05.2023.

От истца  15.05.2023 по первоначальному иску поступило ходатайство об уточнении исковых требований, просил обязать пересчитать поставленные ресурсы за период с сентября 2022 года по январь 2023 года: - тепловая энергия в количестве 53,342 Гк на сумму 98 566,14 рублей - нормативные потери 3,066 Гк на сумму 5733,88 рублей - теплоноситель в количестве 20,121 м3 на сумму 1052,00 рублей - нормативные потери теплоносителя в количестве 0,964 м3 на сумму 50,41 рублей. 

В случае неисполнения решения суда об обязании произвести перерасчет в течение 2-х дней взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в следующих размерах: -первые 7 дней неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, - с 8 по 14 день неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, - с 15 дня неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 2500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня исполнения решения суда. 3.Взыскать государственную пошлину с ответчика в пользу истца в размере 6000 рублей.

Уточненный размер исковых требований принят к рассмотрению на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ.

От истца  по первоначальному иску  24.05.2023 поступило ходатайство о приобщении документов к материалам дела. Документы приобщены к материалам дела. 

В судебном заседании ответчик по первоначальному иску  ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельным требований относительно предмета спора, МУП МО город Алапаевск «Энерготепло» (ИНН 

<

***>).

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд удовлетворил его на основании ст. 51 АПК РФ.

Определением от 29.05.2023 судебное заседание было отложено на 21.06.2023.

От ООО «АТЭК» 21.06.2023  поступили пояснения, пояснения приобщены к материалам дела.

От ООО «АТЭК» 21.06.2023  поступило заявление об уточнении исковых требований, просил взыскать с ответчика задолженность за бездоговорное потребление тепловой энергии в размере 73 661 руб. 08 коп., уплаченную государственную пошлину в размере 3962 руб. 

Уточненный размер исковых требований принят к рассмотрению на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ.

От МП МО город Алапаевск «ЭНЕРГОТЕПЛО» 21.06.2023 поступил отзыв на исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.

От истца по первоначальному иску 21.06.2023  поступили письменные пояснения. Пояснения приобщены к материалам дела.

От истца по первоначальному иску 23.06.2023 поступили дополнения с уточнением исковых требований, просил обязать пересчитать поставленные ресурсы за период с сентября 2022 года по январь 2023 года:

- тепловая энергия в количестве 53,512 Гк на сумму 98 895,13 рублей

- нормативные потери 1,783 Гк на сумму 3244,00 рублей

- теплоноситель в количестве 19,945 м3 на сумму 1042,80 рублей

- нормативные потери теплоносителя в количестве 0,706 м3 на сумму 36,90 рублей.

В случае неисполнения решения суда об обязании произвести перерасчет в течение 2-х дней взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в следующих размерах:

- первые 7 дней неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда,

- с 8 по 14 день неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда,

- с 15 дня неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 2500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня исполнения решения суда.

Уточненный размер исковых требований принят к рассмотрению на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ.

От ООО «АТЭК» поступило ходатайство о приостановлении производства  по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А60-6483/2023. Ходатайство  принято судом к рассмотрению.

Определением от 05.07.2023 судебное заседание отложено на 19.07.2023,  в связи с необходимостью представления дополнительных документов,  для рассмотрения дела по существу.

От истца по первоначальному иску 18.07.2023 поступили письменные пояснения. Пояснения приобщены к материалам дела.

От ответчика по первоначальному иску  поступили письменные объяснения. Объяснения приобщены к материалам дела.

В судебном заседании  от ответчика по первоначальному иску  поступило ходатайство о приостановлении настоящего дела до вступления в законную силу судебного акта по делу № А60-6483/2023.

         Определением суда от 25.07.2023 производство по делу №А60-8275/2023 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-6483/2023.

         Определением суда от 07.02.2024 производство по делу №А60-8275/2023 возобновлено, в связи со вступлением в силу решения по делу А60-6483/2023 в законную силу 14.02.2024.

         От истца 07.03.2024 поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов. Приобщены к материалам дела.

         Также от истца 10.04.2024 поступило ходатайство об отложении судебного заседания и ходатайство об уточнении исковых требований до 73 661 руб. 08 коп. задолженность, 13 084 руб. 63 коп. неустойка за период с 11.10.2023 по 10.04.2024, с продолжением начисления с 11.04.2024 по дату фактической оплаты долга, а также 3962 руб. государственная пошлина. Уточнения судом приняты на основании ст. 49 АПК РФ. 

         От истца 21.04.2024 поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица акционерное общество "Продторг" (ИНН 

<

***>), которое удовлетворено на основании ст. 51 АПК РФ.

         Также от истца 22.04.2024 ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать 73 661 руб. 08 коп. задолженность, 34 303 руб. 33 коп. неустойку за период с 11.10.2022 по 27.05.2024, с продолжением начисления с 28.05.2024 по дату фактической оплаты долга, а также 4239 руб. государственная пошлина. 

          Определением от 25.04.2024 судебное заседание отложено на 27.05.2024.

         От третьего лица АО «Продторг» поступило  ходатайство об отложении судебного заседания. 

         Определением от 31.05.2024 судебное заседание отложено на 26.06.2024 года. 

         От ИП ФИО1 19.06.2024 поступило ходатайство о приобщении документов к материалам дела.

         От ИП ФИО1 24.06.2024 поступило заявление о наложении судебного штрафа. Заявление принято судом к рассмотрению.

Определением от 02.07.2024 судебное заседание отложено на 24.07.2024.

От ответчика 23.07.2024 поступили письменные пояснения. 

В судебном заседании 24.07.2024 объявлен перерыв до 31.07.2024 до 09ч. 30 мин. После перерыва судебное заседание продолжено 31.07.2024 в 09 ч. 41 мин. В том же составе суда  с участием тех же представителей. 

Протокольным определением об отложении судебного заседания от 24.07.2024 судебное заседание отложено на 11.09.2024.

 От ответчика 02.09.2024 поступили письменные пояснения и ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела. 

 От ответчика 11.09.2024 поступило ходатайство об объявлении перерыва в связи с болезнью представителя. 

        По результатам рассмотрения указанного ходатайства суд в его удовлетворении отказал, поскольку заявитель не представил доказательств нетрудоспособности. Более того, указанное обстоятельство не лишает истца возможности обеспечить участие в судебном заседании другого представителя или непосредственно самого индивидуального предпринимателя, имеющего право представлять свои интересы самостоятельно. Ответчиком представлены доказательства направления его письменных пояснений участвующим в деле лицам 02.09.2024. 

        В отношении сведений истребуемых у  МКУ «ЕДДС» о  фактическом запуске и остановках (аварийных остановках), окончании отопления котельной ООО «АТЭК» в отопительном периоде 2022-2023 годов, ООО «АТЭК» самостоятельно сделан запрос, поскольку истребуемая информация в суд не поступила. Копия ответа представлена в суд и приобщена к материалам дела. 

         Поскольку копия ответа приобщена к материалам, фактически истребуемая информация получена,  ходатайство  истца о наложении судебного штрафа на МКУ «ЕДДС» судом не рассматривается.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в адрес истца от ответчика получены документы: счет на оплату поставленных тепловых ресурсов № 11976 от 13 февраля 2023 года на сумму 183 462 рублей 89 копеек. 

 Согласно, выставленного счета, ответчиком предъявлены ресурсы за период с сентября 2022 года по январь 2023 года за поставленную тепловую энергию и теплоноситель. 

  Истец в обоснование иска ссылается, что  договор  теплоснабжения между сторонами не заключен. 

07 декабря 2022 года  истцом в адрес ООО «АТЭК» было направлено письмо о заключении договора теплоснабжения (дополнительное соглашение к договору) с ИП ФИО1. Также были направлены копии правоустанавливающих и технических документов, необходимые для заключения договора, в том числе на электронную почту ООО «АТЭК».

Истец поясняет, что в  соответствии с пунктом 40 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации") - Единая теплоснабжающая организация обязана в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежаще оформленной заявки и необходимых документов направить заявителю 2 экземпляра подписанного проекта договора. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта договора обязан подписать договор и 1 экземпляр договора направить единой теплоснабжающей организации.

  Однако, ни договор, ни дополнительное соглашение к договору ООО «АТЭК» не заключены в установленный 10-ти  дневный срок, кроме того отказ от заключения договора (дополнительного соглашения) также не был   направлен в адрес заявителя.

  Кроме того, истец считает расчеты ответчика неверными, поскольку объем помещения указан 2970 м3, длина тепловой сети 28 метров, диаметр 50 мм.

 Согласно, направленных документов технической документации, площадь помещения 506,5 м2, объем помещения 2329,9 м3, при высоте помещения 4,6 м.

        Истец считает, что начисление ответчиком ресурсов с сентября по 07 декабря 2022 года является необоснованным.

        В связи с вышеизложенным истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением о перерасчете поставленной тепловой энергии и теплоносителя с сентября 2022 по январь 2023 года.

       Ответчик с исковыми требованиями не согласен, поясняет, что 07.12.2022 поступила заявка (вх.№1276) на заключение договора теплоснабжения по адресу 

<

...>. Заявка не содержала технических данных объекта, была без приложений. 30.12.2022 от заявителя поступили документы: технический план, разрешение на строительство.

        Также ответчик указал, что ИП ФИО1 не представлена необходимая для заключения договора теплоснабжения на вновь введенный (возведенный) объект, расположенный по адресу: 

<

...>:

1.                  тепловая нагрузка теплопотребляющих установок по каждой теплопотребляющей установке и видам тепловой нагрузки (отопление, кондиционирование, вентиляция, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение), подтвержденная технической или проектной документацией;

2.                  расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета, подтвержденный технической или проектной документацией;

3.                  удостоверенные в установленном порядке копии правоустанавливающих документов (в том числе свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подтверждающих право собственности и (или) иное законное право потребителя в отношении объектов недвижимости (здания, строения, сооружения), в которых расположены теплопотребляющие установки (при наличии);

4.                  документы, подтверждающие подключение теплопотребляющих установок заявителя к системе теплоснабжения;

5.                  разрешение на ввод в эксплуатацию (в отношении объектов капитального строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию), акты готовности таких теплопотребляющих установок к отопительному периоду, составленные в установленном законодательством Российской  Федерации. 

Расчет тепловых нагрузок, в соответствии с которыми составляется договорной план теплопотребления вновь построенного здания, производится в рамках разработки проектной документации системы отопления на этапе проектирования и строительства. Тепловая нагрузка должна быть подтверждена данной проектной документацией, что предусмотрено п. 35 ч. 5 Правил №808.

Договорные величины включают в себя не только тепловую энергию и теплоноситель, потребляемые непосредственно объектом, но и неизбежные потери в тепловой сети от границы балансовой принадлежности до здания.

В акте о технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 должна указываться информация о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и теплосетевой организацией.

Теплоснабжающей организации о подключении данного объекта не было известно, ввиду отсутствия акта о подключении.

ООО «АТЭК» стало известно 24.01.2023 о бездоговорном потреблении ИП ФИО1 тепловой энергии на объекте с кадастровым номером 66:32:0402012:909, адрес: 

<

...>, площадь: 506,5м2, назначение: нежилое, наименование: объект торговли на земельном участке с кадастровым номером 66:32:0402012:456, зарегистрирован 14.12.2022, о чем составлен акт (с участием представителя МП МО г. Алапаевск «Энерготепло») о самовольном подключении объекта капитального строительства.

         26.01.2023 исх.№95 ИП ФИО1 было направлено уведомление о самовольном подключении к системе теплоснабжения (получено 27.01.2023).

Акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии (теплоносителя) составлен в присутствии теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, и двух независимых свидетелей, в том числе способе бездоговорного потребления - безучетное, ввиду отсутствия приборов учета тепловой энергии.

В ответ письмом №123 от ИП ФИО1 вх.№178 от 09.02.2023 поступили документы: Проект 1189.01.21-НВ,ТС наружные сети водоснабжения и теплоснабжения ФИО3, 8 и проект дополнительного соглашения к договору теплоснабжения № АТЭК- 233/20 от 01.08.2020.

Исходя из представленной проектной документации на наружные сети теплоснабжения с указанным диаметром врезки и диаметром ввода в здание Ду 50 мм, учитывая подземный  способ прокладки, разрешенный максимумом теплопотребления объекта  составляет 0,0694 Гкал/час.

Исх.№192 от 14.02.2023  ИП ФИО1 направлено требование об оплате бездоговорного потребления и предоставлении необходимых документов для заключения договора теплоснабжения, рассчитанной с начала отопительного сезона с 23.09.2022 года ввиду отсутствия подтверждающих документов о дате подключения объекта по ФИО3,8.

Стоимость бездоговорного  тепловой энергии и теплоносителя в результате бездоговорного потребления объектом, расположенным по адресу: 

<

...>  составляет 183 462 руб. 89 коп. за период сентября 2022 по январь 2023 года. 

В связи с тем, что ИП ФИО1 требование об оплате удовлетворено частично в размере 84 421 руб. 91 коп., задолженность  составила  99 040 руб.  98 коп.

Данные обстоятельства послужили причиной обращения в суд ответчика  со встречным исковым заявлением о взыскании  задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии,  с учетом уточнения,  в размере  73 661 руб. 08 коп. 

Между тем истец по первоначальному иску считает, что  требование о взыскании задолженности за потребление тепловых ресурсов с сентября 2022 года неправомерно, поскольку факт начала поставки тепловых ресурсов  доказан и начинается  с 07.12.2022.

         Однако, в материалы дела поступил отзыв МП МО города Алапаевск, согласно которому установлены следующие обстоятельства:

        Объект, расположенный по адресу: 

<

...>, находится в зоне действия единой теплоснабжающей организации Общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический комплекс». 

         Между ООО «АТЭК» (Заказчик) и МП МО город Алапаевск «Энерготепло» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя от 17.04.2020 (далее - договор), в соответствии с условиями которого исполнитель осуществляет организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технологических устройств тепловых сетей, присоединенных к котельной через тепловые сети заказчика, расположенной по адресу Алапаевск, ул. Коробкина, 14 корп. 93, в состоянии соответствующем установленным: техническими регламентами требованиям и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии и теплоносителя до точки передачи тепловой энергии и теплоносителя, а Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги Исполнителю. 

        Исполнитель передает тепловую энергию и теплоноситель, принятые в свою сеть от точки приема на границе смежных тепловых сетей между Исполнителем и Заказчиком Абонентам до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.        

          Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила) определен порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, включая порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения с учетом особенностей подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей к объектам теплоснабжения в целях потребления тепловой энергии в виде пара. 

         На основании запроса Администрации МО город Алапаевск (вх. №1388 от 08.10.2020) МП МО город Алапаевск «Энерготепло» как теплосетевая организация, владеющая на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями в городе Алапаевске, выдало технические условия на присоединение к тепловым сетям объекта, планируемого к постройке на земельном участке с кадастровым номером 66:32:0402012:456 по ул. ФИО3. 

        Согласно выданному заключению, присоединение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения возможно от существующего подземного магистрального трубопровода диаметром 273 мм в ТК 4 тепловой сети МП МО город Алапаевск «Энерготепло» от котельной расположенной по адресу: 

<

...>. 

        Также заявителю предписано:  в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018), Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) "О теплоснабжении", Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", и иными нормативно-правовыми актами выполнить разработку проектной документации по строительству новой тепловой сети от ТК 4 до границы земельного участка (КН 66:32:0402012:456) и планируемого на нем к постройке объекта; проектную документацию согласовать с МП МО город Алапаевск «Энерготепло»;  выполнить работы согласно проекту. 

          При выполнении работ привлечь представителей МП МО Город Алапаевск «Энерготепло» для осуществления надзора за ходом строительства, как эксплуатационную организацию;  после выполнения работ предоставить в адрес МП МО город Алапаевск «Энерготепло» комплект исполнительной документации:  реквизиты заявителя (для юридических лиц-  полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей;  фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);  правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);  номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);  информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;  информация о виде разрешенного использования земельного участка; информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта; копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);  ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;  топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций  и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя); - нотариально заверенные копии учредительных документов.  После выполнения технических условий подать заявку на проведение осмотра и врезку в тепловые сети МП МО город Алапаевск «Энерготепло». Дату и время согласовать с ответственным лицом. 

         Однако, третье лицо в своем отзыве указало, что документация по вышеуказанному перечню в адрес МП МО город Алапаевск «Энерготепло» до настоящего времени не представлена, врезка в тепловую сеть осуществлена без участия представителей МП МО город Алапаевск «Энерготепло», о дате фактического подключения МП МО город Алапаевск «Энерготепло» уведомлено не было.  

        Начальник участка по ремонту оборудования и инженерных сетей МП МО город Алапаевск «Энерготепло» ФИО4 составил 19.12.2022 акт о том, что при обходе тепловых сетей по ветке ул. С-Перовской - ул. ФИО3 в ТК 4 обнаружено подключение к зданию, расположенному по адресу ул. ФИО3, д. 8, магазина «Чижик» с открытой запорной арматурой. Заявки от данного потребителя на открытие запорной арматуры в МП МО город Алапаевск «Энерготепло» не поступало. На данный момент вновь построенная тепловая сеть от ТК 4 до здания, расположенного по адресу 

<

...> (магазин «Чижик») в хозяйственное ведение МП МО город Алапаевск «Энерготепло не передавалась. Сведениями о принадлежности данной сети МП МО город Алапаевск «Энерготепло не располагает.

         Также  в материалы дела представлена копия разрешения/ордера  №148 от 13.10.2021, согласно которому, разрешается проведение земляных работ, а именно: подключение к уличным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения методом горизонтально-направленного бурения строящегося здания, расположенного по адресу: 

<

...>,  на период с 13.10.2021 с учетом продления по 30.04.2022.

       При этом  18.08.2022  ордер закрыт  и территория принята.

       Таким образом, фактически подключение к тепловым сетям произошло в августе 2022 года.

Суд,  также отмечает,  что в рамках дела № А60-6483/2023 установлено,  что ООО «АТЭК» не заявлял отказ от заключения договора теплоснабжения, действия ответчика не свидетельствовали об уклонении от заключения договора теплоснабжения, напротив, в соответствии с пунктом 39 Правил N 808 ООО «АТЭК»  запросил дополнительно у ответчика необходимые  документы, предусмотренные п. 35-36 Правил № 808,  при этом на момент рассмотрения дела документы ИП ФИО1 не были переданы, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований при имеющихся обстоятельствах понуждать ООО «АТЭК» к заключению договора теплоснабжения. 

         Таким образом, ответчиком по первоначальному иску доказан факт бездоговорного потребления со стороны истца по первоначальному иску.  

В силу пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Согласно пунктом 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

В силу пункта  29 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с  нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем.

Согласно части 10 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей или ценами, не подлежащими регулированию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации. В случае неоплаты в указанный срок потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация вправе прекратить подачу тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Доводы истца по первоначальному иску о неверных расчетах, а также о необходимости перерасчета объема тепловой энергии исходя из фактической температуры судом,  отклоняются.

В расчетах  ответчика по первоначальному иску принята отопительная нагрузка 0,0694 Гкал/ч, соответствующая данным, представленным истцом по первоначальному иску. 

При этом,  при расчете на фактическую температуру наружного воздуха и внутреннюю температуру помещений +18 град, ООО АТЭК должно было предъявить к оплате на 13,312 Гкал больше, чем фактически предъявлено. 

          Кроме того,  из представленного  ответа  МКУ «ЕДДС» следует, что согласно постановлению  Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 06.09.2022 № 1101-П «О начале отопительного периода 2022-2023 года» установлено приступить к производству и подачи тепловой энергии для отопления не позднее 19 сентября 2022 года, согласно постановления Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 04.05.2023 года № 577-П «Об окончании отопительного периода 2022-2023 года» установлено окончить отопительный сезон с 08-00 часов 05.05.2023.

       В период с 19 сентября 2022 года по 05 мая 2023 года в МКУ «ЕДДС»

поступило 3 информации об остановке котельной ООО «АТЭК».

Из предоставленных данных следует, что перерыв в отоплении не превышает допустимую продолжительности перерыва отопления (суммарно не более 24 часов в течение месяца или не более 16 часов единовременно) размер платы за отопление для населения снижается на 0,15% размера платы (п. 14 Приложения N 1 к Правилам N 354).

Индивидуальный потребитель ФИО1 к категории «население» не относится.

  Таким образом, наличие задолженности в размере 73 661 руб. 08 коп. подтверждено материалами дела.

Доказательств оплаты коммунальных ресурсов в размере 73 661 руб. 08 коп. либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга, доводы ответчика по первоначальному иску документально не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца по первоначальному иску не подлежат удовлетворению, а требования истца по встречному иску о взыскании задолженности в размере 73 661  руб. 08 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению в порядке ст. 309, 310, 408, 539-548 ГК РФ.

Кроме того, истцом по встречному иску предъявлены ко взысканию пени за период с 11.10.2022 по 27.05.2024  в размере 34 303 руб. 33 коп., с продолжение начисления пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму долга,  начиная с 28.05.2024 по день фактической оплаты долга.

Согласно пункту 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

В силу пункта 33 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

В соответствии с частью 9.1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Представленный истцом по встречному иску  расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Требование истца о продолжении начисления неустойки подлежит удовлетворению на основании п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Вопросы распределения судебных расходов разрешается арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ст. 112 АПК РФ).

По общему правилу ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении первоначального иска отказать.

2. Встречный иск удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 73 661 руб. 08 коп., неустойку в размере 34 303 руб. 33 коп. за период с 11.10.2022 по 27.05.2024 с продолжением начисления неустойки на основании ч.9.1 ст. 15 ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» на сумму долга с 28.05.2024 по дату фактической оплаты задолженности.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)    4239 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                Д.Е. Пенькин