АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-6834/2024

г. Архангельск

26 сентября 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2024 года  

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2024 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Филипьевой А.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Дубининой Ю.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Олонец-древ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; юридический  адрес: Россия 186000, 

<

...>)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Каргопольский зодчий" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия 164110, 

<

...>)

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора,  ФИО1

о взыскании 8 410 830 руб.,

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции представителя истца  ФИО2 по  доверенности от 30.08.2023;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Олонец-древ" (далее - истец)  обратилось в арбитражный суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Каргопольский зодчий" (далее - ответчик) о взыскании 8 410 830 руб. неустойки, начисленной  в связи с нарушением условий  договора  подряда  от 10.02.2022 № 2ОД.

Ответчик и третье лицо отзывы на иск не представили. 

В судебном заседании  представитель истца поддержал  заявленное требование.

Ответчик, третье  лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили. Дело рассмотрено в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей указанных лиц. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца в судебном заседании, суд установил следующие  обстоятельства.

Между истцом (заказчик по  договору) и ответчиком (исполнитель по договору) заключен договор подряда от 10.02.2022 № 20Д, согласно пункту 1.1. которого исполнитель обязался выполнить указанные в договоре работы, сдать результаты выполненных работ, а заказчик - принять и оплатить выполненные работы в размере, указанном в договоре. Также по Договору заказчик обязан продать, а исполнитель купить древесину, заготовленную на лесных участках, указанных в п. 1.2. договора. Под древесиной стороны понимают хлысты смеси лиственных пород (Код ОКПД2 02.20.12.168) и хлысты смеси хвойных пород (Код ОКПД2 02.20.11.188).

В соответствии с пунктом 1.2. договора заказчик поручает исполнителю осуществить работу по заготовке древесины, а именно: валку леса в хлыстах у пня в кварталах Святозерского и Важинского участковых лесничеств ГКУ РК "Пряжинского центрального лесничества". Перечень конкретных лесных участков указывается в Приложениях № 2 на основании принятых лесных деклараций. Исполнитель (покупатель) обязан произвести самостоятельно и за свой счет: обрубку, обрезку сучьев, трелёвку хлыстов, раскряжёвку хлыстов с укладкой сортиментов в отдельные штабели с рассортировкой по породам и длинам (пиловочник, балансы, дрова), а также вывозку древесины с лесосеки (делянки) и очистку лесосеки (делянки) от порубочных остатков в соответствии с требованиями настоящего договора, норм лесного законодательства.

Объем заготавливаемой древесины в рамках договора составляет ориентировочно  6 100 м3, из них хвойного леса (сплошная рубка) - 4500 м3; лиственного леса (сплошная рубка) - 1000 м3; хвойного леса (рубки ухода) - 600 м3. Объем заготавливаемой древесины указывается в Приложениях № 2 на основании принятой лесной декларации с указанием кварталов, выделов, делянок (пункт  1.3. договора).

Сроки выполнения работ по каждой делянке указываются в Приложениях №2. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно (пункт 1.5. договора).

Согласно Приложению № 2-2 сроки работ в квартале 2, выделе 20, делянке 1 Важинского участкового лесничества установлены  с  15.04.2022  по 25.12.2022.

В соответствии с пунктом 1.6 договора исполнитель приступает к выполнению указанных в п. 1.2. договора работ после получения от Заказчика лесных деклараций, технологической карты разработки древесины, а также после перечисления первого платежа, указанного в п. 2.3 договора.

Согласно пункту 6.4.1 договора  в случае невыполнения работ в сроки и объёмы, установленные приложением № 2, Заказчик взыскивает с исполнителя неустойки, которые рассчитываются путем умножения не вырубленного по сроку исполнения объема на цену кубометра древесины по приложению № 1.

10.02.2022  сторонами  договора подписан акт приема-передачи участка (задание)  на выполнение подрядных работ (приложение № 4-1 к договору), в соответствии с которым заказчик  передает  для заготовки древесины в квартале 2 выдел 20, делянке 1 Важинского участкового лесничества ГКУ РК "Прижинского центрального лесничества", а исполнитель принимает  лесные участки ориентировочным объемом 2855 м3. 

Приложением № 1-2 к договору согласован объем и стоимость подлежащей заготовке древесины в квартале 2 выдел 20 делянка 1 Важинского участкового лесничества - 288 куб.м. стоимостью 8 410 830 руб.

Лесные участки, на которых ответчик обязался осуществлять работы по договору от 10.02.2022 № 2ОД, предоставлены истцу на праве аренды по договору от 18.12.2007, заключенному с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия.

В целях осуществления работ по заготовке древесины в на лесных участка, арендованных по договору от 18.12.2007, в том числе в квартале 2 выдел 20 делянка 1 Важинского участкового лесничества истец подготовил о подал лесную декларацию от 05.04.2022 № 02-05/22, в которой заявил декларируемый период с 14.04.2022 по 13.04.2023.

Лесная декларация принята государственным казенным учреждением Республики Карелия "Пряженское центральное лесничество" (извещение от 12.04.2022)

Поскольку в установленный договором подряда срок ответчик работы по заготовке древесины в объеме 2855 м3 не выполнил, истец произвел расчет неустойки за неисполнение условий  договора и направил  ответчику  претензию от 17.04.2024 №16 с требованием об уплате   неустойки.

Ответчик оставил претензию без удовлетворения, в связи чем истец  обратился в  суд с иском о взыскании неустойки.

Оценив заявленные требования, суд приходит к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем кодексе.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ссылаясь на указанные положения закона, а также  условий договора подряда (пункт 6.4.1 договора) истец начислил неустойку за невыполнение работ в сроки и объёмы, установленные договором.

Расчет неустойки произведен путем умножения не вырубленного по сроку исполнения объема на цену кубометра древесины по приложению № 1.

Согласно пункту  2.2.  договора цена реализации древесины за 1 обезличенный кубометр леса составляет: хвойного леса (сплошная рубка) - 2946 руб. в том числе НДС, лиственного леса (сплошная рубка) -1311 руб. в том числе НДС, хвойного леса (рубки ухода) - 2103 руб. в том числе НДС. Конкретная стоимость реализации древесины по каждой делянке определяется расчетным путем: цена реализации древесины за 1 обезличенный кубометр умножается на объем древесины по делянке по приложению               № 1.

Согласно приложению №1 цена кубометра древесины 2946 руб.

Проверив расчет истца, суд признает его правильным, выполненным в соответствии с условиями договора.  

Частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчиком расчет не оспорен, контррасчет не представлен, о применении положений статьи 333 ГК РФ не заявлено.

С учетом изложенного с  ответчика в пользу истца подлежит взысканию 8 410 830 руб. неустойки.

В соответствии с частью 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Каргопольский зодчий" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Олонец-древ" (ИНН 

<

***>) 8 410 830 руб. неустойки, а также 65 054 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

А.Б. Филипьева