1109_270825  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5350/19

22 апреля 2022 г.

город Севастополь

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи  Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

о взыскании пени и встречному иску о взыскании пени, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора: Правительство Севастополя, Департамент капитального строительства города  Севастополя, Департамент общественной безопасности города Севастополя,  Государственное казенное учреждение Севастополя «Центр обеспечения мероприятий  гражданской защиты Севастополя», Общество с ограниченной ответственностью  «Байдарбетон-Плюс»,  

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 178 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Принять по делу № А84-5350/2019 дополнительное решение.  

Встречный исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  «Стройпроект» удовлетворить полностью.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053,  

<

...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  355008, 

<

...>. оф. 302) 8 656 497,78 рублей, в том числе:  

- 6 505 058,72 руб. – стоимости дополнительных расходов ООО «Стройпроект,  вызванных изменением ГКУ ГС «ЕДКС» исходных данных для выполнения проектных и  изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от ООО «Стройпроект»,  подлежащих возмещению ГКУ ГС «ЕДКС» в силу абзаца 6 статьи 762 Гражданского  кодекса Российской Федерации;  

- 1 160 893,32 руб. - фактической стоимости проведения государственных  экспертиз по контракту;  

- 569 176,79 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты 50% стоимости  инженерных изысканий, проектной документации за период с 22.05.2018 по 28.12.2019;  

Код доступа к материалам дела: 

 

- 68 415,31 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты фактической  стоимости проведения экспертиз за период с 19.12.2019 по 06.02.2021, и по день  фактической оплаты стоимости проведения экспертиз;  

- 352 953,64 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты стоимости  дополнительных расходов ООО «Стройпроект, вызванных изменением ГКУ ГС «ЕДКС»  исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие  обстоятельств, не зависящих от ООО «Стройпроект», подлежащих возмещению ГКУ ГС  «ЕДКС» в силу абзаца 6 статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, с  учетом Заключения эксперта по арбитражному делу № А84-5350/2019 от 29.12.2021   № 1042/3-3 за период с 21.01.2020 по 06.02.2021, и по день фактической оплаты указанных  дополнительных расходов.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053,  

<

...> здание 33-в, офис 204) в федеральный бюджет  сумму государственной пошлины, оплачиваемой при подаче иска в арбитражный суд в  размере 13 998 рублей.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053,  

<

...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  355008, 

<

...>. оф. 302) расходы по оплате  государственной пошлины в размере 66282,00 руб., судебные издержки по оплате  судебной экспертизы в размере 120 100,00 руб., оплаченные платежным поручением   № 236 от 25.06.2021.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект»  из федерального бюджета излишне оплаченную платежным поручением от 16.02.2021   № 68 государственную пошлину в размере 1468,00 руб..  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города  Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня  его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич