22/2019-61646(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-11281/2019

город Саранск

11 ноября 2019 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Мостострой"  

к Государственному казенному учреждению "Управление капитального  строительства Республики Мордовия"  

о взыскании 448997руб. 03коп. при участии в заседании: от истца: не явились, 

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 09.01.2019,  представлена копия диплома ДВС 0475401 от 27.06.2002,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 1326134450) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Мостострой" (ОГРН 1171326003606, ИНН  1328014736) задолженность в размере 420632руб. 39коп., неустойку за период с  23.12.2018 по 07.10.2019 в размере 26156руб. 30коп., неустойку с 08.10.2019 по  день фактической оплаты долга в размере одной трехсотой действующей на  дату уплаты долга ключевой ставки Банка России от суммы долга за каждый  день просрочки, расходы на оплату госпошлины в размере 11860руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 10:45:17

Кому выдана Кшняйкин Юрий Анатольевич