14/2019-64606(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-625/2019

г. Петрозаводск

14 октября 2019 года

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Три окна строй"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Электроинженеринг" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) 934 835 руб. 66 коп., из них: 433 095 руб.  89 коп. – неустойка по договору подряда № ЭИ-16/40 от 18.10.2016, 278 056  руб. 56 коп. – неустойка по договору подряда № ЭИ-16/27 от 18.10.2016,  223 683 руб. 21 коп. – затраты на возмещение расходов истца по договору  подряда № ЭИ-16/27 от 18.10.2016, а также расходы по уплате госпошлины в  сумме 9588 руб. В остальной части иска отказать.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электроинженеринг"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Три окна строй" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) расходы за проведение экспертизы в сумме 23 589 руб.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электроинженеринг"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 4 038 руб.  

5. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

 Судья Богданова О.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 30.05.2019 11:29:38

Кому выдана Богданова Ольга Викторовна