АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А23-2872/2020

30 июня 2021 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения оглашена 23 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 30 июня 2021 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Устинова В.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Департамент творческого образования» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 142103, 

<

...>) к ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой помощи» им. К.Н. Шевченко (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 248650, 

<

...>) при участии в деле в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, АО Коммерческий банк «Пойдём!» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 127015, 

<

...>), Управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>),

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения гражданско-правового договора № 0137200001219007074 от 30.12.19; о расторжении договора № 0137200001219007074 от 30.12.19,

при участии в судебном заседании:

от истца – представителя ФИО2 по доверенности от 12.03.2021, диплом, паспорт,

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 15.06.2021, диплом, паспорт,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Департамент творческого образования» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой помощи» им. К.Н. Шевченко о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения гражданско-правового договора № 0137200001219007074 от 30.12.19; о расторжении договора № 0137200001219007074 от 30.12.19.

Определением суда от 25.01.2021 на основании ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи                 Погонцева М.И. на судью Устинова В.А.

В соответствии с ч. 5 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу начинается с самого начала.

В ходе судебного разбирательства по делу истец неоднократно уточнял исковые требования, так, в ходе судебного заседания, состоявшегося 14.05.2021, истец представил письменное заявление об изменении исковых требований, в соответствии с которым просил признать недействительным односторонний отказ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко от исполнения гражданско-правового договора № 0137200001219007074 от 30 декабря 2019 года на выполнение работ по текущему ремонту центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: 

<

...>; Расторгнуть гражданско-правовой договор № 0137200001219007074 от 30 декабря 2019 года на выполнение работ по текущему ремонту центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: 

<

...>, заключенный между истцом и ответчиком.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от исковых требований.

На основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает уточнение истцом исковых требований,  поскольку указанное не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Дело рассмотрено в пределах уточненных исковых требований.

Кроме того, также в ходе судебного заседания, состоявшегося 14.05.2021, истец заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля лица, ответственного за производство работ и строительный контроль на объекте – ФИО4.

Представитель истца в судебном заседании поддержала заявленные требования в полном объеме, выступила по существу спора, ответила на вопросы суда, поддержала ранее заявленное ходатайство о вызове свидетеля ФИО4, однако пояснила, что явка указанного лица обеспечена истцом не была ввиду нахождения ФИО4 в отпуске. Также в ходе обсуждения заявленного ходатайства представитель истца пояснила, что ФИО4 является генеральным директором истца.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, выступил по существу спора, ответил на вопросы суда, ходатайствовал о приобщении дополнительных документов, которые суд предлагал представить ответчику в соответствующих определениях, возражал против вызова и допроса в качестве свидетеля ФИО4

Рассмотрев указанное ходатайство истца суд не находит оснований для допроса указанного лица.

Так, свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (ст. 56 АПК РФ).

В соответствии со ст. 88 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель.

Вместе с тем, ответчик не выполнил обязательные требования, установленные указанной статьей Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, данное лицо является генеральным директором истца, позиция которого изложена в представленных в суд процессуальных документах.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

С учетом изложенного суд приходит к выводу об отсутствии оснований для вызова и допроса ФИО4 в качестве свидетеля по делу, при этом указанное лицо имело возможность дать необходимые пояснения в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать и представлять интересы юридического лица в суде, что, однако, не сделало.

Иные лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного заседания с учетом ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются уведомленными надлежащим образом. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в их отсутствие.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании, назначенном на 16.06.2021 года, объявлен перерыв до 15 час. 00 мин. 23.06.2021 года.

После окончания перерыва судебное заседание продолжено, в судебное заседание явился представитель ответчика.

На основании ст. ст. 123, 156, 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание продолжено в отсутствие иных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Из материалов дела суд установил следующее.

30 декабря 2019 года между истцом - Обществом с ограниченной ответственностью «Департамент творческого образования» (подрядчик) и ответчиком - Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко (заказчик) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 16 декабря 2019 года № 0137200001219007074 заключен гражданско-правовой договор № 0137200001219007074 на выполнение работ по текущему ремонту центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко (далее договор, контракт) по адресу: 

<

...>.

Согласно п.п. 1.1, 1.2 Договора подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: 

<

...>, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

В соответствии с п. 1.3. договора работы, предусмотренные в п.1.1. выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к Контракту), локальными сметными расчетами (приложение № 3 к Контракту).

Цена контракта в соответствии с п. 3.1 составляет 1 354 534 руб. 34 коп.

12.02.2020 ответчиком претензией № 254 направленной в адрес истца, последнему сообщено о принятом заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании пунктов 10.1 – 10.2 контракта и ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решение ответчика мотивировано тем, что истец работы на объекте не производил.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указав, что какие-либо нарушения со стороны ответчика отсутствуют, ответчик правомерно отказался от исполнения контракта, а истец, в свою очередь, необоснованно отказался приступить к исполнению условий контракта.

Определением суда от 21.10.2020 по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО "Эксперт-Сервис" ФИО5.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. Определить, соответствует ли объем работ, указанных в сметной документации контракта, фактически выполненным работам по текущему ремонту центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу, 

<

...>;

2. Если не соответствует, определить стоимость выполнения дополнительного объема строительных работ и материалов.

21.12.2020 года в материалы дела поступило экспертное заключение, в соответствии с которым эксперту не представилось возможным ответить на поставленные вопросы в связи с тем, что строительно-ремонтные работы по текущему ремонту центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: 

<

...> производились сторонней организацией, а не ООО «Департамент творческого образования».

Также экспертом отмечено, что провести демонтажные работы обшивки стен центрального лестничного марша в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко по адресу: 

<

...> не представилось возможным из-за отказа представителя ответчика по делу.

АО Коммерческий банк «Пойдём!», привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, представило в дело отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым просило удовлетворить исковые требования истца.

В свою очередь также привлеченное к участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области в отзыве на исковое заявление указало на необоснованность требований истца.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В рассматриваемом в рамках данного дела случае обязательства сторон возникли из договора подряда, следовательно, регулируются нормами главы 37 ГК РФ.

В рассматриваемом случае правоотношения сторон по Контракту регулируются как нормами ГК РФ, так и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе, Закон N 44-ФЗ).

 В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами, или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока, так и промежуточных сроков.

В пункте 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 ГК РФ).

Согласно ст. 743 ГК РФ Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ (п. 3 ст. 743 ГК РФ).

В части 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (статья 763 ГК РФ).

В силу части 7 статьи 95 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Критерии определения улучшенных технических характеристик и функциональных (потребительских) свойств поставки товара, выполнения работ, оказания услуг данным Законом не установлены, поэтому заказчик самостоятельно определяет такие критерии и согласовывает (подрядчику, исполнителю) изменение предусмотренных контрактом характеристик поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

При определении требований к исполнению контракта приоритет имеют потребности заказчика.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (часть 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ).

В силу статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Пунктом 10.1 контракта предусмотрено право заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта.

Односторонний отказ от исполнения договора отвечает признакам сделки, определенным статьей 153 ГК РФ, так как действия по изменению и расторжению договоров по своей юридической природе являются сделками. Защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки (статья 12 ГК РФ).

Следовательно, отказ от договора может быть признан недействительным по правилам оспаривания сделок.

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 АПК РФ).

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Как следует из материалов дела 09.01.2020 истец направил в адрес ответчика уведомление исх. № 06 от 09.01.2020 о приостановлении работ по контракту и акт № 01 о приостановлении работ от 09.01.2020, указав на то, что истцом был выявлен неправильный объем работ, влекущий невозможность достижения запланированного результата строительства по договору.

13.01.2020 истцом в ответ направлено письмо исх. №32 от 13.01.2020 с требованием исполнить условия контракта.

23.01.2020 истец направил в адрес ответчика уведомление исх.№10 от 23.01.2020 содержащее предложение о расторжении договора по соглашению сторон, в ответ на которое ответчик направил письмо исх. №170 от 30.01.2020 об отсутствии оснований для расторжения договора по соглашению сторон.

Кроме того, 30.01.2020 ответчиком в адрес истца была направлена претензия № 168 с требованием выполнить работы по контракту в кратчайшие сроки. 05.02.2020 заказчик также направил претензию № 205 с требованием приступить к работам в срок до 07.02.2020.

07.02.2020 ответчиком получено решение истца об одностороннем отказе от исполнения контракта исх. б/н от 06.02.2020. В ответ на данное решение ответчик направил истцу возражение с требованием отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта исх. №240 от 11.02.2020.

Претензией от 12.02.2020 № 254 ответчик уведомил истца об одностороннем отказе от исполнения контракта со ссылками на пункты 10.1 – 10.2 контракта и ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

25.02.2020 ответчиком получено письмо исх. №12 от 21.02.2020, содержащее решение истца о признании недействительным своего решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, из представленной сторонами переписки следует, что истец, руководствуясь ст. 716 и 743 ГК РФ приостановил производство работ по договору, однако ответчик неоднократно направленными в адрес истца письмами требовал от истца приступить к выполнению работ на объекте в соответствии с условиями контракта и технической документацией к нему, тем самым выразив свою волю и отношение к возможным для него неблагоприятным последствиям, связанным с указанными истцом несоответствиями.

Однако истец, несмотря на указания ответчика к работе на объекте не приступил, доказательств выполнения работ в установленный срок и их сдачи ответчику истцом в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.

Доводы истца о несоответствии указанного в технической документации объема работ и материалов, необходимых для выполнения работ на объекте судом отклоняются, поскольку контракт заключался на основании протокола подведения итогов электронного аукциона, то есть по результатам конкурентной процедуры, в ходе которой истец предложил наименьшую цену контракта среди иных участвовавших в аукционе организаций. Заключив договор истец принял на себя обязательства выполнить работы в соответствии с техническим заданием и сметой, являющимися неотъемлемыми частями контракта, с которыми мог ознакомиться до принятия решения об участии в аукционе. Таким образом, истцу было известно о необходимости выполнения работ в полном соответствии с технической документацией. 

Кроме того, в силу статьи 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется предприятиями на свой риск, в связи с этим на них возлагается бремя несения возможных неблагоприятных последствий, а также определенной ответственности в ходе ее осуществления. Риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности, несет само юридическое лицо, следовательно, надлежит действовать с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требуется по характеру обязательства.

Таким образом, истец, получив от ответчика соответствующие указания о необходимости производства работ, был обязан исполнить контракт на изложенных в нем условиях, однако фактически от его исполнения уклонился, к выполнению работ на объекте не приступил.

Доводы истца о неправомерности одностороннего отказа ответчика от исполнения контракта ввиду отсутствия существенных нарушений со стороны истца судом также отклоняются, поскольку из материалов дела усматривается наличие нарушений со стороны истца, выраженное в нарушении сроков производства работ, на что правомерно было указано ответчиком. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что решение ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора соответствует требованиям закона.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что указанные истцом обстоятельства не препятствовали выполнению работ, истец к выполнению работ несмотря на требования ответчика не приступил в связи с чем, суд отказывает в удовлетворении исковых требований.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истца в связи с отказом в удовлетворении заявленных исковых требований. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении заявленных исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья    В.А. Устинов