АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А39-108/2024

город Саранск

20 июня 2024 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Качурина В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Зубановой М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1 Управления  Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Титан»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 213146,70 руб.  при участии в заседании: стороны не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Титан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу федерального казенного  учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Республике Мордовия» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку в сумме 156440руб. 70коп..  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Титан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 5693руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения  решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.В. Качурин