﻿ 1 2111213_5334612  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-5202/2021

г. Уфа

24 ноября 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания Рамазановой А.М.,  рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Пилигрим альфа» (ИНН: 0278936459, ОГРН: 1170280079969) к  обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Оникс» (ИНН: 0273914003, ОГРН: 1170280029413) о взыскании неустойки в  размере 4 942 639 руб. 99 коп. (с учетом принятого в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения  исковых требований),  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Оникс» (ИНН: 0273914003, ОГРН: 1170280029413) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Пилигрим альфа» (ИНН: 0278936459, ОГРН:  1170280079969) 4 942 639 руб. 99 коп. неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Оникс» (ИНН: 0273914003, ОГРН: 1170280029413) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 47 713 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Выдать исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход  федерального бюджета.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

 Судья А.А. Исхакова