АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-16748/2022  « 27 » ноября 2023 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору № 0-273/11/2020 от 17.11.2020,  процентов за пользование чужими денежными средствами  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 3 236 716, 67 руб. неустойки по договору № 0-273/11/2020 от  17.11.2020  

при участии в судебном заседании:  от истца по первоначальному иску (подрядчик): ФИО2,  представитель по доверенности № 4 от 27.12.2022; ФИО3,  представитель по доверенности № 7 от 09.03.2023; ФИО4,  представитель по доверенности № 15 от 20.11.2023;  

от ответчика по первоначальному иску (заказчик): явка представителя не  обеспечена, извещен;  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) удовлетворить частично в сумме 2 639 659, 95 руб.  

задолженности, 530 000 руб. неустойки и 41 409, 58 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования обществу с ограниченной  ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) удовлетворить частично в сумме 500 000 руб. неустойки и  22 559, 90 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

В остальной части встречных исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПФО ГРУПП»,  г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г.  Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 639 659, 95 руб.  задолженности, 30 000 руб. неустойки и 18 849, 68 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) из федерального бюджета РФ 13 698 руб. излишне уплаченной  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Е.С. Завидовская