Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Ульяновск                                                                             Дело № А72-10265/2019

21.08.2019  

 

Резолютивная часть решения объявлена 20.08.2019

В полном объеме решение изготовлено 21.08.2019

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Чернышовой  И.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

закрытого акционерного общества «Институт Гипротрансмост – Ульяновск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск 

к Администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) , Ульяновская область, р.п. Кузоватово

о взыскании 554 630 руб. 00 коп., госпошлины

 

при участии в заседании:

от истца – ФИО2,паспорт, доверенность; 

от ответчика - не явились, извещены; 

 

установил:

Закрытое акционерное общество «Институт Гипротрансмост – Ульяновск»  обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к  Администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области о взыскании 554 630 руб. 00 коп., составляющих 528 036 руб. 00 коп. – основной долг  по муниципальным контрактам №ГТ-170202/ПП от 28.02.2017, №ГТ-170703/ПП от 20.07.2017, №ГТ-170704/ПП от 20.07.2017, №ГТ-170705/ПП от 20.07.2017,                             №ГТ-170706/ПП от 20.07.2017, №ГТ-170707/ПП от 20.07.2017, 26 594 руб. 48 коп. – пени.

В судебное заседание ответчик не явился, извещен надлежащим образом.

Дело рассматривается в отсутствие  не явившихся лиц в порядке ст. 156 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования   подлежащими удовлетворению.

При этом  суд  исходит  из  следующего.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО «Институт Гипротрансмост-Ульяновск» (Исполнитель) и Администрацией муниципального образования «Кузоватовский район» (Заказчик)  заключены следующие муниципальные контракты:

№ 170/202/ПП от 28.02.2017 на общую сумму 50 000 руб., согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обследованию моста через реку Томышовка в селе Никольское Кузоватовского района Ульяновской области;

      № 170/703/ПП от 20.07.2017 на общую сумму 99 391 руб., согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по  выполнению топографо-геодезических изысканий при ремонте участка автомобильной дороги по ул.Красная Гора (ПКЗ+74 ПКЗ+94) с.Никольское  Кузоватовского района Ульяновской области;

№ 170/704/ПП от 20.07.2017 на общую сумму 99 682 руб.,  согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по подготовке проектной документации на опоры при ремонте участка автомобильной дороги по ул.Красная Гора (ПКЗ+74 ПКЗ+94) с.Никольское  Кузоватовского района Ульяновской области;

№ 170/705/ПП от 20.07.2017 на общую сумму 99 171 руб.,  согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по подготовке проектной документации на пролетное строение при ремонте участка автомобильной дороги по ул.Красная Гора (ПКЗ+74 ПКЗ+94) с.Никольское  Кузоватовского района Ульяновской области;

№ 170/706/ПП от 20.07.2017 на общую сумму 99 910 руб.,  согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по подготовке проекта организации строительства при ремонте участка  автомобильной дороги по ул.Красная Гора (ПКЗ+74 ПКЗ+94) с.Никольское  Кузоватовского района Ульяновской области;

№ 170/707/ПП от 20.07.2017 на общую сумму 94 882 руб.,  согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по подготовке  сметы на строительство и арзитектурных  решенийпри ремонте участка  автомобильной дороги по ул.Красная Гора (ПКЗ+74 ПКЗ+94) с.Никольское  Кузоватовского района Ульяновской области.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Статьей 762 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В рамках названных муниципальных контрактов ЗАО «Институт Гипротрансмост-Ульяновск» выполнило работы для Администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области, что подтверждается актами выполненных работ, подписанными ответчиком без возражений.

Согласно п. 2.5 муниципальных контрактов не позднее 10 (Десяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ) Заказчик обязан оплатить ее в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки.

Ответчик в полном объеме не исполнил обязательства по оплате выполненных истцом работ, что послужило истцу основанием для обращения с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности в общей сумме 528 036руб. 00 коп. в судебном порядке.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Ответчик исковые требования не оспорил, доказательств оплаты в материалы дела не представил.

Таким образом, суд считает, что требование истца о взыскании суммы основного долга является обоснованным, законным и подлежащим удовлетворению.

Кроме того,  предметом исковых требований является взыскание с ответчика 26594 руб.48коп. – пени за  нарушение сроков оплаты.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.1 муниципальных контрактов предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Проверив расчет пени, суд находит его верным, соответствующим условиям договора и действующему законодательству.

Ответчиком расчет пени не оспорен, контррасчет не представлен. 

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика пени  в сумме 26594 руб.48коп. следует удовлетворить.

Учитывая изложенное,  исковые требования подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ следует возложить на ответчика.

Арбитражный суд, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области в пользу  закрытого акционерного общества «Институт Гипротрансмост - Ульяновск» 528 036руб. 00 коп. – основной долг, 26594 руб.48коп. – пени, 14093 руб. – в возмещение госпошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. 

 

Судья                                                                                               И.В. Чернышова