АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть

Дело №А43-33992/2019

г.Нижний Новгород                                                                                       25 ноября 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-935),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по иску федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 325 855 руб. 71 коп., 

без вызова сторон,

установил:

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРЕСТ» о взыскании 325 855 руб. 71 коп. неустойки по пункту 11.6 государственного контракта от 20.03.2018 №100 за нарушение пункта 5.2 контракта (невыполнение объема работ в соответствии с графиком финансирования по объекту (неосвоение финансирования) за май, июнь 2018 года).

Отзывом на иск ответчик исковые требования отклонил – со ссылкой на противоречие условий пункта 5.2 контракта положениям статьи 708 Гражданского кодекса РФ; кроме того, ответчик указывает на то, что все работы по контракту выполнены им ранее установленного контрактом срока – 27.11.2018 против 20.12.2018.

Исходя из системного толкования условий контракта (пункты 5.1 – 5.3, 9.1, 11.28) и ввиду неправильной квалификации истцом совершенного ответчиком нарушения (факт неисполнения, а не просрочка исполнения), если таковое имело место быть, суд, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение 5 дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы настоящее решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. Настоящее решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в том же порядке и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                                          Е.В.Белянина