АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-1581/2020

г. Чебоксары

13 июля 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Энергопроммонтаж"   

(428024, 

<

...> З, пом. №2, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к муниципальному унитарному предприятию города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"   

(184209, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 138 420 руб. 90 коп., 

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 26.05.2020, ФИО3 директор

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Энергопроммонтаж» обратилось в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"   о взыскании 133 740 руб.00 коп. долга, 4680 руб.90 коп. пени за период с 18.01.2019 по 21.02.2020 и далее по день оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору поставки №П-ИМЗ-2019-016076-529.

Отзывом от 13.03.2020 ответчик иск не признал, указав что поставленный товар не соответствовал характеристикам товара, указанным в техническом задании к договору. Актом приемки перчаток и краг от 19.12.2019 заказчик признал товар не соответствующим условиям договора, указал на нарушение сроков поставки и предложил заменить товар. Поскольку истец не устранил нарушения, ответчик 20.01.2020 отказался от договора. 

В судебном заседании представители истца иск поддержали. Указали, что истец был ознакомлен с техническим заданием размещенным в сайте закупки, однако ответчик был согласен с предложением истца и после заключения договора техническое задание не имеет значения, поскольку не является частью договора. Считают, что обычаи делового оборота позволяют истцу поставлять иной товар, чем указано в документах закупки.

Ответчик не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Дополнением к отзыву в удовлетворении иска просил отказать.

Суд, выслушав представителей истца, изучив материалы дела, установил следующее.

07.10.2019 на сайте торговой площадки Малые закупки Мурманской области в сети Интернет по адресу https://www.gz-murman.ru/ Заказчиком размещено извещение № П-ИМЗ-2019-016076-529 о закупке малого объема на поставку перчаток.

В перечне прикрепленных к извещению документов были указаны: проект договора на перчатки и техническое задание, содержащее обязательные требования к поставляемому товару, а именно:

- поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 3 квартала 2019 года выпуска, не бывшим ранее в эксплуатации;

- качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в данном Техническом задании, а также другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида товаров;

- упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб;

-поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренной для товаров данного рода действующим законодательством РФ;

-Перчатки должны иметь маркировку согласно ГОСТ 12.4.252-2013 раздел 9.

МУП «АЭСК» признала победителем закупки ООО «ЭнПроМ».

Протокол рассмотрения заявок № П-ИМЗ-2019-016076-529 размещен на сайте Малые закупки Мурманской области в сети Интернет по адресу https://www.gz-murman.ru/14.10.2019.

16.10.2019 между МУП «АЭСК» и ООО «ЭнПроМ» подписан договор на поставку -    перчаток и краг (далее - Товар) № П-ИМЗ-2019-016076-529.

В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар, а Заказчик обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену) (п. 1.2.Договора).

Цена Договора согласно пункту 5.1. составляет 133 740 (сто тридцать три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 2.1. Договора срок поставки Товара: в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора. В случае отсутствия товара на складе Поставщика или если товар является заказанным, Стороны согласовывают иной срок поставки.

В соответствии с п. 3.1.2., 3.1.3.Договора поставщик обязан:

- передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном в спецификации Договора, и в сроки, предусмотренные Договором;

- предоставить  при передаче товара надлежащим образом заполненную первичную документацию по поставленному товару:

-товарную накладную в день отгрузки товара покупателю;

-счет-фактуру по поставленному товару - не позднее 5 календарных дней после отгрузки товара покупателю.

Предоставить при передаче товара надлежащим образом оформленные товаросопроводительные документы, действующий сертификат или декларацию о соответствии, заверенные подписью и печатью.

По условиям договора заказчик, в случае обнаружения несоответствия товара требованиям, установленным в Договоре, вправе предъявить поставщику претензии для замены товара на товар, соответствующий условиям договора (п. 3.3.2.).

Пунктом 3.1.6. Договора предусмотрено, что в случае передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, имеющего скрытые недостатки или Товара, не соответствующего спецификации в Договоре, за свой счет произвести замену такого товара на товар, соответствующий условиям Договора, в течение 10 (десяти) дней со дня обращения к нему Заказчика.

В соответствии с п. 4.4. Договора товар некачественный и (или) несоответствующий требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), и (или) не имеющий документов, подтверждающих качество товара (сертификаты и декларация о соответствии), считается не поставленным.

18.12.2019 истец поставил товар.

К поставленному товару, а именно на перчатки вязаные термостойкие с товарным знаком «HandPRO» артикула СО 12 для защиты рук от термических рисков и механических воздействий (истирание, порез) из комбинированной синтетической (мета-, пара-армидные и антистатические волокна) пряжи с огнестойкими свойствами, используемые в комплексе с одеждой и диэлектрическими перчатками для защиты от термических рисков электрической дуги, истцом представлен сертификат соответствия таможенного союза № ТС RU С-RU.AIO18.B.00577 Серия RU № 0079277 сроком действия с 08.12.2016 по 07.12.2021.

Так же на средства индивидуальной защиты рук от повышенных температур (Тр - от искр, брызг расплавленного металла) и механических воздействий (Ми - от истирания; Мп - от проколов, порезов; 3 - от общих производственных загрязнений) из кожевенного спилка на подкладке (флис, искусственный мех) и без нее, из натуральной кожи на подкладке (флис) и без нее: перчатки (краги), рукавицы, рукавицы удлиненные (краги), моделей РС-01, РК-02 представлен сертификат соответствия таможенного союза № ТС RU C-RU.AB24.B.04774 Серия RU № 0477579 сроком действия с 29.12.2016 по 28.12.2021.

Согласно п. 4.3. Договора заказчик при получении товара обязан проверить соответствие его количеству и наименованию, указанным в сопроводительных документах. Приемка товара на его соответствие требованиям тоговора (по количеству, качеству, комплектности, маркировке и т. д.) осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения товара.

Ответчик, произведя осмотр поступившего товара, признал его не соответствующим техническому заданию и условиям договора, что подтверждается актом приема перчаток и краг по договору поставки от 19.12.2019.

В акте от 19.12.2019 ответчик указал на нарушение срока поставки товара, а также на следующие выявленные недостатки поставленного товара: на крагах, утепленных для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла, год выпуска указан 2018 год; на перчатках термостойких от защиты от термических рисков электрической дуги год выпуска указан 2017 год; на остальном товаре квартал и год выпуска не указан, что не соответствует п. 2.3. технического задания; не предоставлен сертификат, подтверждающий качество поставленного товара, что не соответствует п. 2.3. технического задания, отсутствие на перчатках и крагах защитных знаков и ярлыков, что не соответствует п. 2.3. технического задания; отсутствие на товаре маркировки согласно ГОСТ 12.4.252-2013, что не соответствует п. 2.3. Технического задания и предложил истцу своими силами и за свой счет заменить Товар в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков в Товаре.

Истец замену товара не произвел в связи с чем, 20.01.2020 ответчиком принято решение об одностороннем отказе от договора в порядке, согласованном сторонами в п. 7.2. Договора.

Уведомляя о решении расторгнуть договор в одностороннем порядке (исх. № 09-2950 от 30.12.2019), Заказчик указал Поставщику на нарушение им существенных условий договора, а также предложил вывезти непринятый товар до 13.01.2020.

Товар истцом вывезен не был, в связи с чем 20.01.2020 непринятый товар был направлен транспортной компанией «Деловые линии» за счет поставщика.

Отправленный товар получен истцом 30.01.2020 на терминале транспортной компании «Деловые линии», что подтверждается накладной (экспедиторской распиской) от 30.01.2020 № 20-02501000143.

Истец, не согласный с действиями ответчика, обратился с настоящим иском в суд.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Согласно абзацу 1 пункта 2 статьи 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего ГК РФ.

По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ).

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя (пункт 1 статьи 509 ГК РФ).

В соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

В силу пункта 1 статьи 474 ГК РФ проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или договором купли-продажи.

Пунктом 1 статьи 470 ГК РФ установлено, что товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

В | силу п.1 ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи.

В соответствии с п.1 ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче.

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества определены в ст. 518 ГК РФ, в которой указано, что покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

В ст. 475 ГК РФ предусмотрены следующие требования покупателя:

если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (пункт 1);

в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (пункт 2).

Из положений п.2 ст. 475 ГК РФ следует, что право отказаться от исполнения договора купли-продажи возникает при доказанности того, что поставщиком существенно нарушены требования к качеству товара (покупателем обнаружены неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных * недостатков).

Истцом в нарушение условий договора поставка товара произведена не в срок, поставленный товар был с недостатками, не соответствовал условиям договора, представленный без надлежащих документов, подтверждающих качество поставляемого товара, в указанный в акте приемки от 19.12.2019 срок не была произведена замена товара ненадлежащего качества, в связи с чем ответчик обоснованно отказался от договора.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в настоящей статье, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон (статья 431 ГК РФ).

Условия договора с учетом технического задания позволяют однозначно толковать условия о том, какой товар, с какими характеристиками должен быть передан истцом ответчику. Истец не отрицает, что поставленным им товар этим требованиям не соответствовал, но считает, что обычаи делового оборота позволяют ему отходить от условий договора по качеству товара, что правового обоснования не имеет.

Довод истца о том, что после подписания договора техническое задание утрачивает силу так же не обоснован, поскольку техническое задание является составной частью договора, конкретизирующее условия поставки. Доказательств последующего изменения условий договора не представлено.

Обоснованный отказ ответчика от договора и возвращение товара истцу, являются основаниями для отказа в удовлетворении иска.

Расходы по госпошлине суд относит на истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова