Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-19745/2023

21 марта 2024 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Щербакова О.Ю., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью ПСК  «Артстрой-Урал» (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Уральская  строительная компания» (ИНН 

<

***>) о взыскании 1 910 998 руб. 75 коп.,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «УСК» 

(ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН  

<

***>) о взыскании 984 500 руб.  

при участии в судебном заседании до и после перерыва: 

от истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску): не явился, извещен,  от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску): не явился, извещен,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УСК» (ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН 

<

***>)  задолженность:  

- по договору подряда ДП/1-264 от 01.12.2021 основного долга в размере 1 023 619 руб. 98  коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 30.06.2022 по 18.03.2024 в  размере 177 803 руб. 90 коп., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами на сумму задолженности 1 023 619 руб. 98 коп. начиная с 19.03.2024 из расчета ключевой  ставки Банка России действующей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга;  

- по договору подряда ДП/1-264-1 от 24.01.2022 основного долга в размере 60 000 руб.,  неустойку за период с 25.02.2022 по 18.03.2024 в размере 34 140 руб., продолжить начисление  неустойки на сумму задолженности 60 000 руб. начиная с 19.03.2024 из расчета 0,1% от суммы  задолженности за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга;  

- по договору субподряда № 20-09 от 20.09.2022 основного долга в размере 25 025 руб.,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.12.2022 по 18.03.2024 в  размере 6727 руб. 06 коп., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами на сумму задолженности 25 025 руб. начиная с 19.03.2024 из расчета ключевой ставки  Банка России действующей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга;  

- по договору подряда б/н от 13.10.2021 основного долга в размере 162 349 руб. 02 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.01.2022 по 18.03.2024 в  размере 123 545 руб. 22 коп., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами на сумму задолженности 162 349 руб. 02 коп. начиная с 19.03.2024 из расчета ключевой  ставки Банка России действующей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга, а  также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 13 365 руб.  41 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН  

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 829 руб. 60 коп.,  уплаченную платежным поручением от 16.06.2023 № 126.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УСК» (ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 926 руб. 30 коп.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «УСК» (ИНН 

<

***>)  неустойку за просрочку выполнения работ в размере 35 150 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 792 руб. 50 коп.  

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УСК» (ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН 

<

***>)  задолженность:  

- по договору подряда ДП/1-264 от 01.12.2021 основного долга в размере 1 023 619 руб. 98  коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 30.06.2022 по 18.03.2024 в  размере 142 653 руб. 90 коп., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами на сумму задолженности 1 023 619 руб. 98 коп. начиная с 19.03.2024 из расчета ключевой  ставки Банка России действующей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга;  

- по договору подряда ДП/1-264-1 от 24.01.2022 основного долга в размере 60 000 руб.,  неустойку за период с 25.02.2022 по 18.03.2024 в размере 34 140 руб., продолжить начисление  неустойки на сумму задолженности 60 000 руб. начиная с 19.03.2024 из расчета 0,1% от суммы  задолженности за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга;  

- по договору субподряда № 20-09 от 20.09.2022 основного долга в размере 25 025 руб.,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.12.2022 по 18.03.2024 в  размере 6727 руб. 06 коп., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами на сумму задолженности 25 025 руб. начиная с 19.03.2024 из расчета ключевой ставки  Банка России действующей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга;  

- по договору подряда б/н от 13.10.2021 основного долга в размере 162 349 руб. 02 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.01.2022 по 18.03.2024 в  размере 123 545 руб. 22 коп., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами на сумму задолженности 162 349 руб. 02 коп. начиная с 19.03.2024 из расчета ключевой  ставки Банка России действующей в соответствующие периоды по день фактической уплаты долга, а  также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 13 365 руб.  41 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Артстрой-Урал» (ИНН  

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 руб. 10 коп.,  уплаченную платежным поручением от 16.06.2023 № 126.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном  объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Судья О.Ю. Щербакова 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru