АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-1358/2022  «17» октября 2024 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Дашковой В.Ю., 

рассматривает в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7»  (ОГРН 1136671002423, ИНН 6671414360), г.Воронеж  

к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Никольская-1  средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 1023600792544, ИНН 3608003804),  с.Никольское Воробьевского района Воронежской области  

о взыскании 7 180 332 руб. 72 коп. стоимости фактически выполненных работ по  муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ  «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,  с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 840 689 руб. 10 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ за  период с 10.03.2022 по 30.11.2023 с продолжением начисления процентов за  пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ за  период с 01.12.2023 по дату фактической уплаты задолженности в сумме 7 180 332 руб.  72 коп.; 271 руб. 54 коп. почтовых расходов на отправку претензии; 87 654 руб.  расходов по оплате государственной пошлины; 256 458 руб. расходов по оплате  судебной экспертизы (с учетом уточнений от 30.11.2023),  

и по встречному исковому заявлению Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Никольская-1 средняя общеобразовательная  школа» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» убытков по муниципальному контракту   № 0831300045121000001 от 11.05.2021 в размере 2 043 008 руб. 52 коп., неустойки по  муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 в размере 2 532 713  руб. 81 коп. (в том числе: пени за просрочку исполнения обязательств по контракту в  размере 1 523 558 руб. 57 коп., штраф за неисполнение обязательства,  предусмотренного контрактом, которое не имеет самостоятельного стоимостного  выражения в размере 5 000 руб., штраф за неисполнение обязательств по контракту в  сумме 1 004 155 руб. 24 коп.); расходов по оплате судебной экспертизы в размере  133 980 руб.; обязании предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере  5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта   № 0831300045121000001 от 11.05.2021 в размере 1 009 201 руб. 25 коп. в соответствии с  требованиями п.7.7 и п.7.8 муниципального контракта № 0831300045121000001 от  11.05.2021 (с учетом уточнений от 16.09.2024)  

при участии в судебном заседании: от ООО «РСУ-7»: не явился, извещен; 

от МКОУ «Никольская-1 СОШ»: Камышанов В.Г. – представитель по доверенности б/н  от 08.04.2024 (сроком на 1 год), диплом, паспорт  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 010 598 руб.  08 руб. задолженности за выполненные работы (по акту № 1 от 20.12.2021) по  муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ  «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,  с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 840 689 руб. 10 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 10.03.2022 по 30.11.2023, а  также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2023  по 17.10.2024 в размере 292 817,37 руб.; 22 432 руб. 36 коп. расходов по оплате  государственной пошлины; 96 руб. 53 коп. почтовых расходов на отправку претензии.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Никольская-1 средняя  общеобразовательная школа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 043 008 руб.  52 коп. убытков (расходов на устранение недостатков выполненных работ) по  муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ  «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,  с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 1 000 000 руб. неустойки по  муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ  «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,  с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 24 669 руб. 16 коп. расходов на проведение  судебной экспертизы.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное  управление - 7» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 10 календарных  дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить Муниципальному  казенному общеобразовательному учреждению «Никольская-1 средняя  общеобразовательная школа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обеспечение  гарантийных обязательств в размере 1 009 201 руб. 25 коп., предусмотренное пунктом  7.7 муниципального контракта № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ  «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,  с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3 в порядке, предусмотренном пунктами 7.7,  7.8 муниципального контракта № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ  «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,  с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно- 

Строительное управление - 7» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 14 266 руб. 07  коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ.  

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований: 

Взыскать с Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 76 426 руб. 87  коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Перечислить ФБУ Воронежский региональный центр судебной экспертизы  Минюста РФ 133 980 руб. за проведение дополнительной судебной экспертизы по делу   № А14-1358/2022 из денежных средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного  суда Воронежской области Муниципальным казенным общеобразовательным  учреждением «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» по платежному  поручению № 57 от 13.02.2023 (62 751 руб. 81 коп.) и по платежному поручению № 1405  от 12.02.2024 (133 980 руб.).  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Т.Л. Белявцева