1010/2023-233967(2) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А64-908/2023

25 мая 2023г.

г. Тамбов

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2023 года Полный текст решения изготовлен 25 мая 2023 года 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.  

при ведении протокола судебного заседания до перерыва с использованием средств  аудиозаписи помощником судьи Уколовой Л.В., после перерыва секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело № А64-908/2023 по иску  

Комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской  области, г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», г.Тамбов о взыскании штрафа в размере 619612,50 руб. и устранении выявленных дефектов при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 50-40-855/22 от 05.10.2022; от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 17.12.2021г.; установил: 

Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова  Тамбовской области, г.Тамбов (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) обратился в  Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к ООО «Строй НЭС-АБ»,  г.Тамбов (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об устранении выявленных дефектов  и взыскании суммы штрафа в размере 619 612,50 руб.  

Определением суда от 07.02.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)  

Определением от 31.03.2023г. суд перешел к рассмотрению дела по общим  правилам искового производства.  

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.  Ответчик иск не признал.  

В силу п.4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если в  предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо  лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они  извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного  процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно  рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное  заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.  

Истец и ответчик не возражали против перехода к рассмотрению дела по существу.  

Суд в отсутствие возражений сторон относительно перехода из предварительного  судебного заседания в судебное заседание и рассмотрения дела по существу,  руководствуясь п.4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, завершил  

26 мая 2023 года 

предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.  

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.  Ответчик в судебном заседании иск не признал.  

В судебном заседании 10.05.2023г., в порядке статьи 163 АПК РФ, был объявлен  перерыв до 12 час. 40 мин. до 17.05.2023г. для предоставления сторонами акта  комиссионного обследования. Информация о перерыве размещена на официальном  Интернет сайте Арбитражного суда Тамбовской области (Пункты 11, 13 Постановления  Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»).  

17.05.2023г. судебное заседание продолжено после перерыва. 

Истец представил в материалы дела заявление об уточнении исковых требований, в  порядке ст.49 АПК РФ.  

Согласно данному заявлению, истец просит обязать ответчика устранить  выявленные и зафиксированные дефекты асфальтобетонного покрытия на автомобильной  дороге, а именно:  

-по ул. Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской) устранить скопление  дождевых и талых вод в районе шиномонтажа, в районе пересечения с ул.Носовской (на  проезжей части);  

-по ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) устранить раскрытие  шва сопряжения на примыкании к ул. Интернациональной.  

Также истец просит взыскать с ООО «Строй НЭС-АБ» сумму штрафа в размере  619612,50 руб.  

В соответствии с ч.1 ст.49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в  арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается  рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или  уменьшить размер исковых требований.  

Заявление об уточнении исковых требований принято судом к рассмотрению.  Истец уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик уточненный иск не признал. 

Также истец представил в материалы дела телефонограмму и акт комиссионного  обследования.  

Указанные документы приобщены к материалам дела. 

В судебном заседании 17.05.2023г., в порядке статьи 163 АПК РФ, был объявлен  перерыв до 10 час. 45 мин. до 18.05.2023г. для предоставления дополнительных  документов. Информация о перерыве размещена на официальном Интернет сайте  Арбитражного суда Тамбовской области (Пункты 11, 13 Постановления Пленума ВАС РФ  от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»). 18.05.2023г. судебное заседание  продолжено после перерыва, в соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление.  Отзыв на иск приобщен к материалам дела.  

Из материалов дела следует, что 06.07.2018 между МКУ «Дирекция городских  дорог» и ООО «Строй НЭС-АБ» был заключен муниципальный контракт № 08/18 на  выполнение работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по ремонту  автомобильной дороги по ул.Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской),  ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) в городе Тамбове (далее -  Контракт).  

На основании пункта 1 постановления администрации города Тамбова Тамбовской  области от 18.05.2022 № 3032 «Об исполнении решения Тамбовской городской Думы  Тамбовской области от 30.03.2022 № 498 «О внесении изменений в решение Тамбовской  городской Думы Тамбовской области от 25.12.2019 № 1204 «Об утверждении Положений  об органах администрации города Тамбова Тамбовской области с правами юридического  лица и признании утратившими силу отдельных решений Тамбовской городской Думы  Тамбовской области», после исключения функции заказчика из Устава муниципального  

казенного учреждения «Дирекция городских дорог» комитет дорожного хозяйства и  транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет)  (Зоологии) является правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного  учреждения «Дирекция городских дорог»:  

- по муниципальным контрактам (контрактам), заключенным до 02.04.2022;  

- по судебным делам в части, касающейся обязательств по муниципальным  контрактам, заключенным до 02.04.2022.  

В соответствии с п. 6.1.11. Подрядчик обязался обеспечить своевременное  устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации объекта.  

05 октября 2022 года в рамках комиссионного обследования состояния дорог,  после устранения недостатков, отмеченных в акте комиссионного обследования от  17.06.2022, установлено, что ранее выявленные недостатки не устранены, а именно:  

-по ул. Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской): -не заделаны места отбора проб на всем протяжении ремонтируемого участка; 

-не устранено скопление дождевых и талых вод в районе шиномонтажа, в районе  пересечения с ул.Носовской (на проезжей части);  

-не устранено разрушение отмостки колодца подземных инженерных  коммуникаций в районе съезда к «ТАКФ»;  

-не устранена просадка дождеприемной решетки в районе «ТАКФ»; 

-не устранен провал а/б покрытия на проезжей части в районе пересечения с  ул.Носовской;  

- не доведена до уровня презжей части крыша люка в районе д. № 55, в районе  пересечения с ул.Красной, районе пересечения с ул.Базарной.  

-по ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) не устранено  раскрытие шва сопряжения на примыкании к ул. Интернациональной.  

В целях урегулирования сложившейся ситуации, 02.11.2022 в адрес ООО «Строй  НЭС-АБ» направлена претензия № 50-40-1104/22 с предложением в срок до 01.12.2022  выполнить гарантийные обязательства и оплатить сумму штрафа в размере 619612,50  рублей.  

Однако претензия оставлена последним без ответа и удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Комитета  дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области в  Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.  

В процессе рассмотрения дела, истец уточнил исковые требования и просит обязать  ответчика устранить выявленные и зафиксированные дефекты асфальтобетонного  покрытия на автомобильной дороге, а именно:  

-по ул. Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской) устранить скопление  дождевых и талых вод в районе шиномонтажа, в районе пересечения с ул.Носовской (на  проезжей части);  

-по ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) устранить раскрытие  шва сопряжения на примыкании к ул. Интернациональной.  

Также истец просит взыскать с ООО «Строй НЭС-АБ» сумму штрафа в размере  619612,50 руб.  

Исследовав материалы дела, изучив представленные по делу доказательства, суд  находит исковые требования обоснованными и подлежащим удовлетворению в части. При  этом суд руководствовался следующим.  

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации,  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя  и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном  настоящим кодексом.  

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд,  арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией (часть 1 статьи 11  ГК РФ).  

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российский Федерации, в  силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица  (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,  уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет  право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из  договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском  кодексе Российской Федерации.  

В данном случае обязательства сторон установлены контрактом № 08/18 от  06.07.2018г. и должны исполняться надлежащим образом.  

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна  сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,  подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для  государственных нужд) положения, предусмотренные § 1 Гл. 37 Гражданского кодекса  РФ «Общие положения о подряде», применяются, если иное не установлено правилами  Гражданского кодекса об этих видах договоров (ч. 2 ст. 702 Гражданского кодекса).  

Нормами ч.ч. 1, 2 ст. 740 Гражданского кодекса РФ закреплено, что по договору  строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить  по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию  предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также  на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со  строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются  также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не  предусмотрено договором.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату (ч. 2 ст. 763 Гражданского кодекса РФ).  

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда  указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между  сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных  

этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными  правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за  нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии с ч. 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с  согласия заказчика досрочно.  

На основании ч. 1 ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Ч. 1 ст. 721 ГК РФ предусматривает, что качество выполненной подрядчиком  работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или  неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам  соответствующего рода.  

Оплата выполненных подрядчиком работ в соответствии со ст. 746 ГК РФ,  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

На основании ч. 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Из п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000 «Обзор  практики разрешения споров по договору строительного подряда» следует, что  основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ  является сдача результата работ заказчику.  

В силу ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором  подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы  гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока  соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества  результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на  все, составляющее результат работы.  

Согласно ч.1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными  недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности  для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или  договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения  недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены;  возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять  их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).  

В соответствии с ч. 3, 5 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования,  связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного  срока. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи  722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или  должен был быть принят заказчиком.  

В ч. 2 ст. 755 ГК РФ определено, что подрядчик несёт ответственность за  недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет,  что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной  его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных  самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта  

объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

Как было указано выше, ООО «Строй НЭС-АБ» работы по контракту № 08/18 от  06.07.2018г. были выполнены с нарушениями, что привело в дальнейшем к обращению  Комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской  области с исковым заявлением об обязании ответчика устранить выявленные и  зафиксированные дефекты асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге, а  именно:  

-по ул. Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской) устранить скопление  дождевых и талых вод в районе шиномонтажа, в районе пересечения с ул.Носовской (на  проезжей части);  

-по ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) устранить  раскрытие шва сопряжения на примыкании к ул. Интернациональной.  

Данный факт подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.  

Однако, до настоящего времени ответчик так и не приступил к устранению  недостатков, график устранения недостатков не представлен истцу.  

Поскольку материалами дела подтверждается факт некачественного выполнения  работ по муниципальному контракту № 08/18 на выполнение работ для муниципальных  нужд городского округа-город Тамбов по ремонту автомобильной дороги по  ул.Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской), ул.Красная (от  ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) в городе Тамбове, суд признает правомерным  и подлежащими удовлетворению уточненное требование истца об обязании ООО «Строй  НЭС-АБ» устранить в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения  суда, выявленные и зафиксированные в рамках муниципального контракта № 08/18 от  06.07.2018г. дефекты асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге, а именно:  

-по ул. Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской) устранить скопление  дождевых и талых вод в районе шиномонтажа, в районе пересечения с ул.Носовской (на  проезжей части);  

-по ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) устранить  раскрытие шва сопряжения на примыкании к ул. Интернациональной.  

Истцом так же заявлено требование о взыскании штрафа в размере 619612,50 руб.  

В силу ч. 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества  должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными залогом или договором.  

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой (пеней, штрафом)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

В соответствии со ст. 331 Гражданского кодекса РФ, соглашение о неустойке  должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного  обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения  о неустойке. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик,  исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» предусмотрено, что в контракт включается обязательное условие  об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В связи с тем, что работы по контракту № 08/18 от 06.07.2018г. были выполнены  ответчиком с нарушениями, истец полагает, что с ООО «Строй НЭС-АБ», на основании п.  10.3 Контракта и п. 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежит взысканию  

штраф в размере 619612,50 руб.  

Ответчик заявил о том, что в соответствии с положениями постановления  Правительства РФ от 04.07.2028 № 783 начисленный истцом штраф подлежит списанию.  

В соответствии с ч.9.1. ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» правительство Российской Федерации вправе  установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику,  исполнителю), по не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом.  

Так, в соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» в редакции Федерального закона от 01.04.2020   № 98-ФЗ, которая должна была быть применена судами, начисленные поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов,  пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и  2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и  порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.  

В целях реализации данных требований закона Правительством Российской  Федерации принято постановление от 04.07.2018 № 783, которым утверждены  обозначенные выше правила, устанавливающие порядок и случаи списания сумм неустоек  (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных  заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом.  

Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и в порядке,  которые определены Правительством Российской Федерации, по смыслу действующего  законодательства является антикризисной мерой, которая ранее (до 01.01.2017) также  применялась в правовом регулировании отношений в сфере закупок (часть 6.1 статьи 34  Закона № 44-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2015 № 390-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление Правительства  Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления  заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)  осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»).  

Списание неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим  законодательством является обязанностью заказчика (пункт 40 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).  

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783 (в ред. от 23.03.202), если общая  сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5  процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных  сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренного подпунктами  «в - д» этого пункта.  

Пунктом 2 Постановления № 783 установлено, что списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам,  обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по  которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке  исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы,  услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами.  

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в  соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету  задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее  

возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании  начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9  настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (пункт 11  Правил № 783).  

Наличие между заказчиком и подрядчиком спора об основаниях начисления  неустойки (пени, штрафа), ее размере не может являться основанием для отказа в защите  права, которое является нарушенным, и неприменения положения части 42.1 статьи 112  Закона № 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 3, пункта 11 Правил № 783.  

Аналогичная позиция высказана Судебной коллегией по экономическим спорам  Верховного Суда Российской Федерации и изложена в Определении от 14.08.2018 № 305- ЭС18-5712, где указано, что предложенный порядок списания начисленных сумм  неустоек направлен на установление действительного размера задолженности и  урегулирование споров между сторонами.  

Исходя из обстоятельств настоящего дела, с учетом позиции сторон, суд пришел к  выводу, что в удовлетворении требования о взыскании суммы штрафа в размере  619612,50 руб. возможно отказать.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье  66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства  представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности  сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее  свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных  последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.  

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, руководствуясь ст.71  АПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в части.  

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на  ответчика.  

Истец, действующим законодательством, освобожден от оплаты государственной  пошлины, в связи с чем государственная пошлина подлежит взысканию с общества с  ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ» в федеральный бюджет.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда устранить  выявленные и зафиксированные в рамках муниципального контракта № 08/18 от  06.07.2018г. дефекты асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге, а именно:  

-по ул. Октябрьской (от ул.Пролетарской до ул. Носовской) устранить скопление  дождевых и талых вод в районе шиномонтажа, в районе пересечения с ул.Носовской (на  проезжей части);  

-по ул.Красная (от ул.Интернациональной до ул.Студенецкой) устранить  раскрытие шва сопряжения на примыкании к ул. Интернациональной.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

По заявлению истца выдать исполнительный лист после вступления решения суда  в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Налоговому органу выдать исполнительный лист после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Судья Е.А. Хорошун Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.03.2023 10:26:00

Кому выдана ХОРОШУН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА