Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕШЕНИЯ

Дело № А32-38324/2023

г. Краснодар

08 октября 2024 года

Арбитражный суд Краснодарского края, руководствуясь статьями 110, 132, 167- 171,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному исковому заявлению. Ходатайство истца об уточнении суммы исковых требований - удовлетворить. 

Взыскать с Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в  Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Строительная  компания «Город», г. Красноярск (ИНН 

<

***>) основной долг за выполненные  работы в сумме 144 000 000 руб., неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных  работ в сумме 14 896 269 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 120 000  руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 200 000 руб.  

По встречному исковому заявлению 

Взыскать с ООО «Строительная компания «Город», г. Красноярск (ИНН  

<

***>) в пользу Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в  Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение срока  выполнения работ в сумме 19 994 110,42 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований, взыскать с Фонда  защиты прав граждан участников долевого строительства в Краснодарском крае, г.  Краснодар (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Строительная компания «Город», г.  Красноярск (ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 139222158,58 руб.  

Взыскать с ООО «Строительная компания «Город», г. Красноярск (ИНН  

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 15 000 руб.  

Взыскать с Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в  Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ  госпошлину в сумме 185 000 руб.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского  края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.  

Судья В.С. Чуриков