100176_2095758  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-7102/2020

г. Абакан

23 декабря 2020 года

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола  судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города  Абакана «Архитектура и градостроительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 629 964 руб. 

и по встречному исковому заявлению некоммерческой организации «Муниципальный  жилищный фонд города Абакана» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура и градостроительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 397 943 руб. 79 коп. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

1. Удовлетворить первоначальный иск муниципального казенного учреждения города  Абакана «Архитектура и градостроительства» в сумме 629 963 (шестьсот двадцать девять тысяч  девятьсот шестьдесят три) руб. 69 коп. неустойки.  

2. Удовлетворить встречный иск некоммерческой организации «Муниципальный  жилищный фонд города Абакана» в сумме 397 943 (триста девяносто семь тысяч девятьсот сорок  три) руб. 79 коп. неустойки, а также 2994 (две тысячи девятьсот девяносто четыре) руб. расходов  по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением № 6152 от 31.08.2020.  

3. Произвести зачёт по первоначальному и встречному искам. 

4. Взыскать с некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города  Абакана» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и  градостроительства» 232 020 (двести тридцать две тысячи двадцать) руб. 21 коп. неустойки.  

5. Взыскать с муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и  градостроительства» в пользу некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд  города Абакана» 2994 (две тысячи девятьсот девяносто четыре) руб. расходов по  государственной пошлине, уплаченной платежным поручением № 6152 от 31.08.2020.  

6. Взыскать с некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города  Абакана» в доход федерального бюджета 4386 (четыре тысячи триста восемьдесят шесть) руб.  государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Н.Ю.Ишь