АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

 ( резолютивная часть)  Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А59-1932/2018

г. Южно-Сахалинск

26 ноября 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной  С.Ф.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Коваль В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Имени Ф.Э. Дзержинского, 7А, г.  Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000)  

к Муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Окружная, 4, г. Корсаков,  Сахалинская обл., 694020)  

о взыскании задолженности в размере 5 785 565 рублей, 

и встречному исковому заявлению муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского  городского округа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Окружная, 4, г. Корсаков, Сахалинская обл., 694020)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Имени Ф.Э. Дзержинского,  7А, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000)  

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по  муниципальному контракту № 35/09-2017 от 21.09.2017 на выполнение  подрядных работ по объекту: «Обустройство набережной с.Охотское  Корсаковского городского округа» в размере 1 090 917 рублей 13 копеек,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора: Общество с ограниченной  ответственностью «Бюро проектных решений», Областное автономное  учреждение «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в  строительстве»,  

при участии: 

от ООО «Сахалин Газ Сервис» – представители Кудинов Евгений  

Владимирович по доверенности от 19.01.2019, ФИО2  

Александрович по доверенности от 19.01.2019, 

от МКУ «УКС Корсаковского ГО» – представитель ФИО3  

Анастасия Васильевна по доверенности от 02.09.2019, от 3-их лиц – представители не явились. 

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить . 

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» долг в  сумме 5 785 565 рублей, судебные расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 51 928 рублей, судебные издержки по проведению  экспертизы в сумме 200 000 рублей, а всего – 6 037 493 рубля.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин  Газ Сервис» в пользу Муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства Корсаковского городского  округа» пени в сумме 700 000 рублей.  

Произвести зачет первоначальных исковых требований и встречных  исковых требований на сумму 700 000 рублей.  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» долг в  сумме 5 337 493 рубля.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью»Сахалин газ  Сервис» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 23 909 рублей за рассмотрение встречного иска в суде первой  инстанции.  

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со  дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.