68/2019-129146(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-12336/2019

г. Новосибирск

18 июня 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А., 

рассмотрев исковое заявление администрации рабочего поселка Колывань  Колыванского района Новосибирской области  

к открытому акционерному обществу по строительству, ремонту и  содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  "Новосибирскавтодор", г. Новосибирск  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  муниципальному контракту в сумме 175 879 рублей и обязании ответчика  выполнить работы по выравниванию слоя из песко-бетонной смеси под  устройством плиточных тротуаров  

при участии в судебном заседании представителей от истца: Бахтина А.В. по доверенности от 22.10.2018, паспорт; от ответчика: Дукина Я.О. по доверенности от 28.11.2018 № 53, паспорт, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

Взыскать с открытого акционерного общества по строительству,  ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  "Новосибирскавтодор" (ОГРН 1025402462689) в пользу администрации  рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области  (ОГРН 1025405627829) 135 667 рублей 97 копеек неустойки.  

 Взыскать с открытого акционерного общества по строительству,  ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  "Новосибирскавтодор" (ОГРН 1025402462689) в федеральный бюджет  госпошлину в сумме 5 070 рублей.  

 Требование обязании ответчика выполнить работы по выравниванию  слоя из песко-бетонной смеси под устройством плиточных тротуаров  оставить без рассмотрения.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна