АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

Дело №  А78-13054/2024

г.Чита

11 февраля 2025 года

Судья Арбитражного суда Забайкальского края И.В. Леонтьев,

ознакомившись с исковым заявлением  Администрации городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Могойтуйская Строительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 5/2023 от 19.03.2023 за период с 31.07.2023 по 27.10.2023 в размере 95 431,16 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Могойтуйская Строительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 5/2023 от 19.03.2023 за период с 31.07.2023 по 27.10.2023 в размере 95 431,16 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Могойтуйская Строительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 10000 руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                               И.В. Леонтьев