АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-13764/2023 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации 

Резолютивная часть  

21 декабря 2023 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Власова В.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей:  

от заявителя: ФИО2, генерального директора, протокол  от 24.11.2020, паспорт (использует систему веб-конференции);  

от заинтересованного лица: ФИО3, по доверенности 

от 09.01.2023 № 01-03/6, диплом, паспорт (использует систему веб-конференции);  

от Прокуратуры: ФИО4, прокурора отдела прокуратуры,  служебное удостоверение  

дело по заявлению акционерного общества специализированный застройщик  «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Администрации Междуреченского городского округа (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации  Междуреченского городского округа, Кемеровская область - Кузбасс, город  Междуреченск  

о признании недействительным отказа № 759/01-869 от 28.06.2023 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181, 200, 201 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

заявленное требование удовлетворить. 

Признать недействительным отказ Администрации Междуреченского городского  округа в лице Управления архитектуры и градостроительства № 759/01-869 от 28.06.2023  в продлении срока действия разрешения на строительство № 42ru-42308000-4-2018 от  29.06.2018 на объект капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом из двух  блок-секций, ул. Пушкина, г.Междуреченск».  

Обязать Администрацию Междуреченского городского округа в лице Управления  архитектуры и градостроительства (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить  допущенные нарушения прав и законных интересов акционерного общества  специализированный застройщик «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс,  город Междуреченск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 10 дней с даты  вступления решения в законную силу путем продления акционерному обществу  специализированный застройщик «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс,  город Междуреченск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) разрешения на  строительство № 42ru-42308000-4-2018 от 29.06.2018 на объект капитального  строительства «Девятиэтажный жилой дом из двух блок-секций, ул. Пушкина,  г.Междуреченск» на срок 39 месяцев.  

Взыскать с Администрации Междуреченского городского округа в лице  Управления архитектуры и градостроительства (ОГРН 1024201390663, ИНН 4214010638)  в пользу акционерного общества специализированный застройщик  «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН  1024201389453, ИНН 4214018080) судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 3 000 руб.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной  электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле,  посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со  статьёй 177 АПК РФ.  

Судья В.В. Власов