1815/2019-264741(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-40341/2018

город Казань

20 ноября 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  судьи Р.Р. Абдуллиной,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «ГранаТ-Стан Трейд» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «АНКОР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), при участии  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора общества с ограниченной ответственностью «МНКТ», о  взыскании неустойки в размере неустойки за нарушение сроков выполнения  работ по договору № 111 в размере 745 709,73 рубля, неустойки за нарушение  промежуточных сроков выполнения работ по договору № 60715 в размере  756 577,21 рубля, неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ  и передачи результата работ по договору № 60715 в размере 3 202 820,04 рубля,  убытков в размере 979 336,80 рубля, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «АНКОР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ГранаТ-Стан Трейд» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) убытки в размере 381 364,80 рубля, неустойку  в размере 300 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в  размере 46 012 рублей.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «АНКОР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы за  проведение экспертизы в размере 82 070 рублей.  

Перечислить согласно выставленному АНО «СЭЦ «Стройэкспертиза» (ИНН  

<

***>) счету № 175 от 12.08.2019 денежные средства в размере 240 000  рублей с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан на  соответствующий счет АНО «СЭЦ «Стройэкспертиза».  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ГранаТ-Стан  Трейд» денежные средства в размере 10 000 рублей с депозитного счета  Арбитражного суда Республики Татарстан по реквизитам, указанным в  платежном поручении № 698 от 15.04.2019.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.04.2019 7:57:10Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна