51_16959342  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-31502/17-51-289

25 сентября 2017 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Строй-Вико» (ОГРН 1107746421573)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Дилмун» (ОГРН 1141831002422) 

о взыскании по договору строительного подряда № 1009 от 10 сентября 2015 года  неустойки в размере 10 856 769 руб. 16 коп.,  

при участии: от истца – не явился, извещен; от ответчика – Ивлиев В.М., по дов. № б/н от 30 марта 2017 года; 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дилмун» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Строй-Вико» по договору строительного  подряда № 1009 от 10 сентября 2015 года неустойку в размере 115 540 руб. 21 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дилмун» в доход  федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 17  667 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Вико» в доход  федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 59  617 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова