2_8465632 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-31690/19

28 мая 2019 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья Г.И. Богатырёва , при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

Обществом с ограниченной ответственностью «Управление капитального  ремонта и строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  юридический адрес: 142116, Московская обл., г.о. Подольск, 

<

...>)  

к Администрации городского округа Подольск (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата регистрации: 17.12.2015, адрес: 142100, 

<

...>)  

об обязании Администрации г. Подольска заключить Дополнительное  соглашение об изменении условий Договора 03-08 от 29.01.2008, о развитии  застроенной территории муниципального образования «городской округ  Подольск Московской области» микрорайона «Южный» недействительным;  внести п. в границах улиц: Космонавтов, Правды, Машиностроителей, граница  города,  

при участии в судебном заседании - согласно протоколу  

руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить.  

 2. Пункт 2.1.2. Договора 03-08 от 29.01.2008 о развитии застроенной  территории муниципального образования «городской округ Подольск  Московской области» микрорайона «Южный» в границах улиц: Космонавтов,  Правды, Машиностроителей, Граница города, заключенный Администрацией г.  Подольска и ООО «ПЖИ-Строй» изменить в части, изложив его в следующей  

редакции:  

- « Создать, либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность  благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым  из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма,  договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на  застроенной территории, в отношении которых принято решение о развитии,  максимальные сроки выполнения указанного обязательства 60 (шестьдесят  месяцев) с момента предоставления Застройщику земельных участков».  

 2. Изменить установленный Дополнительным соглашением № 5 от  07.11.2013г. максимальный срок действия Договора 03-08 от 29.01.2008, с учетом  совокупного максимального срока обязательств сторон, на срок - 199 (сто  девяносто девять) месяцев с момента заключения Договора».  

 3. Обязать Администрацию городского округа Подольск заключить с  Обществом с ограниченной ответственностью «Управление капитального  ремонта и строительства» Дополнительное соглашение о продлении срока  действия Договора № 03-08 от 29.01.2008 года о развитии застроенной  территории муниципального образования «городской округ Подольск  Московской области» микрорайона «Южный» в границах улиц: Космонавтов,  Правды, Машиностроителей, Граница города.  

 4. Взыскать с Администрации городского округа Подольск в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального  ремонта и строительства» государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

5. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный