АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-255877/22-136-1951

г. Москва

26 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена «13» марта 2023 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «26» апреля 2023 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Е.А. рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА"  (164509, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕВЕРОДВИНСК ГОРОД,  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ПРОЕЗД, 12, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  12.11.2008, ИНН: 

<

***>)  

к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН" (129626,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 18.10.2002, ИНН: 

<

***>)  

Об обязании поставить товар, о взыскании неустойки,  

Третье лицо АО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» (195009, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВАТУТИНА УЛИЦА, 3, ЛИТЕР А, ОГРН: 

<

***>)  

В судебное заседание явились:  от истца - ФИО1 по доверенности от 26.10.2020, 

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 11.01.2021,  от третьего лица - ФИО3 по доверенности от 23.08.2022,  

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

Между ОАО «НПО «Гидромаш» (далее - Ответчик, Исполнитель) и АО «ЦС  «Звездочка» (далее - Истец, Заказчик) заключен Договор № 18-08/04 от 18.01.2018  (далее - Договор), по условиям которого Поставщик принял на себя обязательства  поставить оборудование для заказа зав. № 09403 электронасосы ЦН-263А в количестве  2 шт., а Заказчик - принять и оплатить продукцию. Полный перечень продукции указан  в Спецификации № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.  

Продукция по договору изготавливается и поставляется в обеспечение  выполнения государственного контракта № Р/1/2/0292/ГК-16-ДГОЗ от 29.12.2015 в  соответствии с 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе».  

Цена на продукцию является ориентировочной и определяется протоколом  согласования цены № 1 (Приложением № 2 к настоящему договору) и составляет 15 315  016,13 руб. за одну штуку, Всего общая стоимость согласно Спецификации № 1 с НДС  18% - 36 143 -138,07 руб.  

Согласно п. 3.3 (в редакции письма Заказчика № 560-07.2/3532 от 30.07.2018 к  протоколу урегулирования разногласил) Заказчик выплачивает аванс Исполнителю в  размере 60% от стоимости договора на основании технико-экономического обосновал  ля (ТЭО), подтвержденного 242 ВП МО РФ в течение 30 рабочих дней с момента  заключения договора, при условии получения счета и поступления денежных средств  от Государственного заказчика.  

Пунктом 3.6 Договора обязательства Заказчика по авансированию и оплате  Продукции считаются исполненными в момент списания денежных средств с  корреспондентского счета банка Заказчика.  

16.01.2019 Заказчиком произведена оплата аванса в размере 21 686 062,84 руб. 

Срок поставки определен в Спецификации № 1 к Договору 22 месяца с момента  поступления авансового платежа. Срок поставки истек 16.11.2020.  

Пунктом 4.5 Договора (в редакции протокола разногласий) датой поставки  Продукции считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной, при условии  отсутствия замечаний у Заказчика по качеству, комплектности, ассортименту.  Количеству и предоставления документации, указанной в п. 4.3 Договора.  

По состоянию на 16.11.2022 продукция в адрес АО «ЦС «Звездочка» не  поступила, уведомление о готовности продукции не направлялось.  

Срыв срока поставки составляет более 2 лет и ведет к срыву выполнения  государственного оборонного заказа.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с  настоящим иском.  

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в  полном объеме.  

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал  по основаниям, изложенным в отзыве на иск.  

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска,  исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному  на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех  имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд приходит к выводу о том, что  заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части, по следующим  основаниям.  

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в  арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных  интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.  

В силу статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу  обычных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские  права и обязанности.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют  защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.  

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских  прав.  

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с  рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца  принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения  

определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить  это обязательство и факта его неисполнения последним.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.  

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).  

Исходя из анализа сложившихся между сторонами правоотношений и условий  договора, суд приходит к выводу о том, что они являются обязательствами поставки и  подлежат регулированию нормами параграфов 1 и 3 главы 30 ГК РФ (общие положения  о купле-продаже, договор поставки), раздела 3 части 1 ГК РФ (общие положения об  обязательствах), нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О  государственном оборонном заказе», а также условиями Договора и оформленных к  нему Контрактов (ведомостей поставки).  

Согласно статье 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с  соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В соответствии с частью 1 статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать  покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.  

Согласно техническому условию электронасос комплектуется  электродвигателем асинхотронным погружным типа АПГ-3 с устройством,  производства АО «Силовые машины».  

Техническому условию электронасоса присвоен гриф «секретно» в связи с чем  ТУ не представлено в материалы дела.  

В целях выполнения договора, ответчиком с АО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ,  Электросила, Энергомашэкспорт» (прежнее наименование - ПАО «Силовые машины -  ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», далее АО «Силовые машины») заключен  договор поставки № КЭМ-219/371-2018//18-18/81 от 14.02.2019 в редакции протокола  разногласий в соответствии со спецификацией № 1 в количестве двух комплектов.  

Письмом от 09.09.2020 № 303-38701/692 АО «Силовые машины» информировало  об окончании проведения периодических испытаний устройств пускозащитных УПЗМ- 4-4-ОМ5-3-100А-10А-1Р23 ориентировочно в октябре 2020 года и поставке  электродвигателей АПГ-3 с УПЗМ - ноябрь 2020, а одиночных комплектов ЗИП для  двигателей в декабре 2020 года.  

Письмом от 30.11.2020 № 303-38701/952 АО «Силовые машины»  проинформировало, о наличии технологических недоработок, и что планируемый срок  начала испытаний - с 20.12.2020.  

Каждым следующим письмом, имеющим фактически аналогичное содержание  АО «Силовые машины» сдвигало срок поставки на поздний период.  

В связи с не поставкой продукции в адрес АО «Силовые машины», ответчик  направил претензию от 09.03.2021 № 01-2/370 о срочной поставке продукции и уплате  неустойки.  

В ответ на претензию, письмом от 29.03.2021 № 303-38701/331, АО «Силовые  машины» сообщило, что двигатели АПГ-3 являются технически сложными изделиями.  

Первый двигатель готовится к сборке и периодическим испытаниям.  

При положительных результатах ориентировочный срок поставки двух  электродвигателей АПГ-3 с УПЗМ - май 2021г.  

Срок поставки одиночных комплектов ЗИП для двигателей запланирован на  июнь 2021.  

Письмом от 13.07.2021 № 303-524-08/640 сообщено, о наличии технологических  недоработок, что в случае положительных результатах ориентировочный срок поставки  двух электродвигателей АПГ-3 с УПЗМ - август 2021г.  

Ориентировочный срок поставки одиночных комплектов ЗИП для двигателей - сентябрь 2021. 

В связи с не поставкой продукции в адрес АО «Силовые машины», ответчик  направил повторную претензию от 09.03.2021 № 01-2/370 о срочной поставке  продукции и уплате неустойки.  

В ответ на претензию, письмом от 14.02.2022 № 303-38701/148 АО «Силовые  машины» снова сообщило, о наличии технологических недоработок, что срок поставки  двух электродвигателей АПГ-3 с УПЗМ - с марта по апрель 2022 года, а срок поставки  одиночных комплектов ЗИП для двигателей - с мая по июнь 2022 года.  

Как следует из отзыва ответчика единственной причиной срыва срока поставки  электронасосов по договору является не поставка АО «Силовые машины» своей  продукцией, а также об обстоятельствах, препятствующих АО «Силовые машины»  поставить продукцию.  

Удовлетворяя исковые требования в части обязания ответчика исполнить  обязательство в натуре суд исходит из того, что ни истцом, ни ответчиком не  представлено надлежащих доказательств невозможности исполнения договора.  

В своем отзыве ответчик указал на наличие у третьего лица проекта решения «О  порядке отгрузки электронасосов и электродвигателей для выполнения заказа с  достигнутыми уровнями ВШХ», которое может быть представлено только через  первый отдел.  

Однако ни одна из сторон не заявила о присвоении делу грифа «секретно».  

Более того, из отзыва ответчика не следует как предоставление поименованного  Решения повлияет на исполнение договора между истцом и ответчиком.  

В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

Статьей 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Поскольку судом не установлено прямой вины ответчика в нарушении условий  контракта, суд отказывает в удовлетворении требования о взыскании неустойки.  

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,  полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле  доказательств.  

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь  доказательств в их совокупности.  

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии  оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных  обстоятельств.  

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает  свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и  достаточными.  

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями статьей 68  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого  количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.  Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать  требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).  

Изучив материалы дела, руководствуясь требованиями действующего  законодательства, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства,  суд приходит к выводу о том, что исковые требования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА " подлежат удовлетворению части.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной  пошлины суд относит на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА  "ЗВЕЗДОЧКА " удовлетворить в части.  

Обязать ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН" поставить  в адрес АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА"  электронасосы ЦН-263А в количестве двух штук по договору от 18.01.2018 № 18-08/04  в не позднее одного месяца с даты вступления настоящего судебного акта в силу.  

Взыскать с ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН" в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА " ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА " расходы  по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Вернуть АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ " ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА  "ЗВЕЗДОЧКА " из федерального бюджета государственную пошлину в размере 41 072  руб., уплаченную по платежному поручению от 15.11.2022 № 5530.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд города Москвы.  

Судья А.Н. Петрухина