16208/2020-66137(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-5773/2020

г. Астрахань

28 октября 2020 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Баскаковой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации  муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме  5 912 412 руб. 67 коп., неустойку за период с 14.02.2020г. по 20.08.2020г. в сумме 157 467  руб. 26 коп., всего 6.069.879 руб. 93 коп., а также неустойку, начисленную на сумму долга за  период с 21.08.2020 г. по день фактического исполнения обязательства из расчета одной  трехсотой ключевой ставки банка, действующей на дату оплаты задолженности.  

 Встречные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования  "Город Астрахань" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 744 851 руб.  28 коп.  

Итоговое решение по результатам первоначального и встречного исков: 

 Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации  муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 325 028 руб. 65 коп., а  также неустойку, начисленную на сумму долга за период с 21.08.2020 г. по день  фактического исполнения обязательства из расчета одной трехсотой ключевой ставки банка,  действующей на дату оплаты задолженности.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья И.Ю.Баскакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.07.2020 5:11:16

 Кому выдана Баскакова Инна Юрьевна