АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-43325/24

30 июля 2025 года

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   16 июля 2025 года

Полный текст решения изготовлен            30 июля 2025 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бондарчук Е. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Иванищевым А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Коминтек» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 8 385 867,17 руб.

при участии:

от истца: представитель ФИО1;

от ответчика:  представитель ФИО2;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Коминтек» (далее - истец) обратилось в суд с иском к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»  (далее - ответчик) о  взыскании задолженности в сумме 8 385 867,17 руб. образовавшейся по договорам поставки.

В судебном заседании представитель истца на требованиях иска настаивал и настаивал на принятии судом решения в настоящем судебном заседании.

Представитель ответчика - открытого акционерного общества «Российские железные дороги» против иска возражал, ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора акционерное общество «РЖДстрой» (организация, которой ответчиком  был передан спорный товар, приобретенный по договорам поставки у истца). Ходатайство мотивированно тем, что указанное третье лицо является подрядной организацией на основании договора возникшего между ответчиком и акционерное общество «РЖДстрой».

Представитель истца против ходатайства ответчика возражал, пояснив суду что к спорным договорам поставки заключённым между истцом и ответчиком данная организация не имеет никакого отношения.

Рассмотрев заявленное ходатайство суд не находит оснований для его удовлетворения в виду следующего.

В соответствии с положениями части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон спора. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Под третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, понимаются такие участвующие в деле лица, которые вступают в дело на стороне истца или ответчика для охраны собственных интересов, поскольку судебный акт по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Из анализа указанных положений процессуального закона следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Институт третьих лиц позволяет в едином судебном разбирательстве осуществлять защиту прав и законных интересов участников разных, но вместе с тем связанных между собой правоотношений. Целью участия третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора является предотвращение неблагоприятных последствий для них в будущем, а их интерес в деле носит как процессуальный, так и материально-правовой характер.

После разрешения дела судом у третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, могут возникнуть, измениться или прекратиться материально-правовые отношения с одной из сторон.

При решении вопроса о привлечении к участию в деле такого лица арбитражный суд должен дать оценку характеру спорного правоотношения и определить юридический интерес нового участника процесса по отношению к предмету по первоначально заявленному иску.

Согласно пунктам 4 и 5 части 2 статьи 125, части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела в арбитражном суде происходит исходя из предмета и основания, заявленных в иске. При этом под предметом иска понимается материально-правовое требование истца к ответчику, в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2012 N 5150/12).

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс, должно иметь ярко выраженный материальный интерес на будущее. То есть, после разрешения дела судом у таких лиц возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной из сторон. Иными словами, после разрешения дела между истцом и ответчиком у третьего лица возникает право на иск или у сторон появляется возможность предъявления иска к третьему лицу, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.

В данном случае предметом спора является требование истца о взыскании с ответчика долга по договорам поставки, предусматривающим только взаимные обязательства и права их сторон, то есть поставщика и покупателя, указанные сделки в силу их предмета не порождают для третьих лиц юридически значимых обязанностей и не затрагивают их права, в том числе не затрагивают прав акционерного общества «РЖДстрой» - подрядчика ответчика не имеющего отношения к спорным договорам поставки.

Тот факт, что акционерное общество «РЖДстрой» выполняет подрядные работы на объектах РЖД, не означает, что права и обязанности подрядчика могут быть затронуты любыми поставочными отношениями его заказчика.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного ответчиком ходатайства.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующие.

Между ОАО «РЖД» (далее ответчик, покупатель) и ООО «Коминтек» (далее - истец, поставщик) заключены договоры поставки №№: 4809/КТ от 26.07.2017, 1428/КТ от 14.08.2017, 4508/КТ-Р от 26.07.2018, 5728/КТ от 18.09.2018, 7759/КТ от 27.12.2018, 7761/КТ от 27.12.2018, 983/КТ от 01.07.2019, 983/КТ/Тамань от 01.07.2019, 2817/КТ от 08.07.2019, 4011/КТ от 23.08.2019, 4089/КТ от 03.09.2019, 4879/КТ от 11.12.2019, 5083/КТ от 17.12.2019, 7691/КТ от 11.02.2020, 1620/ОАЭ-ДКРС/20/1/1 от 02.07.2020, 3719/ОАЭ-ДКРС/20/1/1 от 02.11.2020 (далее договоры).

В соответствии с условиями договоров поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить оборудование (далее товар). Датой поставки товара считается дата подписанной сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 (п 4.4 договоров).

Поставщик надлежащим образом исполнил обязательства по поставке товара, установленные договорами, покупателем и поставщиком были подписаны товарные накладные, подтверждающие поставку товара и иные доказательства, свидетельствующие о своевременной поставка товара. Кроме того, в процессе рассмотрения дела ответчик не оспаривал факт и размер произведенной поставки.

Покупатель в свою очередь не в полном объеме исполнил обязательства по оплате поставленного товара, а именно не в полном объеме осуществил оплату гарантийных удержаний.

Условиями договоров с учётом заключенных к ним дополнительных соглашений, предусмотрен следующий порядок оплаты за поставленный товар:

- 98% от стоимости поставленного товара (с учётом выплаченного аванса), по которому полный комплект документов, подтверждающих его поставку, в том числе счет-фактура, товарная накладная формы торг-12, а также другие документы, предусмотренные настоящим договором, переданы от поставщика к покупателю оплачивается в течение 60 календарных дней с даты получения данных документов от поставщика;

- оплата гарантийного удержания в размере 2% от стоимости поставленного товара производится в течение 30  календарных дней после ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Договорами предусмотрено, что гарантийное удержание является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее исполнение качество поставляемого оборудования и покрытия возможных расходов покупателя, вызванных ненадлежащим выполнением поставщиком обязательств по договорам, в том числе гарантийных. Если монтаж и пуско-наладочные работы по вводу средств в эксплуатацию осуществляются в рамках других договоров, то по условиям договоров оплата гарантийного удержания осуществляется только после окончания монтажа и выполнения пуско-наладочных работ по указанным договорам. В случае, если товар существенно влияет на функционирование всего объекта строительства, окончательный расчет (выплата гарантийных удержаний) производится только после ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

Данные условия предусмотрены в следующих пунктах договоров:

№

Номер договора

Дата договора

Пункт договора, предусматривающий порядок оплаты:

1

4809/КТ

26.07.2017

п. 2.5 в редакции доп. соглашения № 1 от 14.12.2017

2

1428/КТ

14.08.2017

п. 2.5 в редакции доп. соглашения № 2 от 26.12.2017

3

4508/КТ-Р

26.07.2018

п. 2.5

4

5728/КТ

18.09.2018

п. 2.5

5

7759/КТ

27.12.2018

п. 2.5

6

7761/КТ

27.12.2018

п. 2.5

7

983/КТ

01.07.2019

п. 2.5

8

983/КТ/Тамань

01.07.2019

п. 2.5

9

2817/КТ

08.07.2019

п. 2.5

10

4011/КТ

23.08.2019

п. 2.5

11

4089/КТ

03.09.2019

п. 2.5

12

4879/КТ

11.12.2019

п. 2.5

13

5083/КТ

17.12.2019

п. 2.5

14

7691/КТ

11.02.2020

п. 2.5

15

1620/ОАЭ-ДКРС/20/1/1

02.07.2020

п. 2.5

16

3719/ОАЭ-ДКРС/20/1/1

02.11.2020

п. 2.5

На текущую дату Покупатель не в полном объеме оплатил гарантийные удержания, имеется задолженность по оплате гарантийных удержаний по следующим товарным накладным:

1.      По договору № 4809/КТ от 26.07.2017

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000356 от 19.10.2017

1 011 456,23

991 227,11

20 229,12

К-001190 от 12.12.2017 

10 746,00

10 531,08

214,92

Итого по договору:

20 444,04

2.      По договору № 1428/КТ от 14.08.2017

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000235 от 31.08.2017

16 893,99

16 049,29

844,70

К-000243 от 31.08.2017

9 430,31

8 958,79

471,52

К-000244 от 31.08.2017

372 947,75

371 914,25

1 033,50

К-000245 от 31.08.2017

34 555,85

32 828,06

1 727,79

К-000247 от 31.08.2017

20 354,49

19 336,77

1 017,72

К-000248 от 31.08.2017

20 354,49

19 336,77

1 017,72

К-000249 от 31.08.2017

360,14

354,21

5,93

К-000250 от 31.08.2017

21 909,85

20 814,36

1 095,49

К-000251 от 31.08.2017

360,14

342,13

18,01

К-000252 от 31.08.2017

7 297,69

6 932,81

364,88

К-000253 от 31.08.2017

14 612,16

13 881,55

730,61

К-000279 от 05.09.2017

10 331,79

9 815,20

516,59

К-000280 от 05.09.2017

13 385,68

12 716,40

669,28

К-000281 от 05.09.2017

13 385,68

12 716,40

669,28

К-000282 от 07.09.2017

19 897,62

18 902,74

994,88

К-000283 от 05.09.2017

10 331,79

9 815,20

516,59

К-000312 от 01.09.2017

19 229 059,06

18 844 477,88

384 581,18

К-000313 от 01.09.2017

29 618 429,92

29 026 328,55

592 101,37

К-000314 от 01.09.2017

714 069,00

699 787,62

14 281,38

К-000315 от 01.09.2017

3 570 345,00

3 498 938,10

71 406,90

К-000317 от 01.09.2017

4 541 178,69

4 450 355,12

90 823,57

К-000875 от 30.11.2017

5 745 019,26

5 630 118,87

114 900,39

К-001301 от 01.12.2017

10 510,83

10 300,61

210,22

К-001302 от 01.12.2017

5 255,41

5 150,30

105,11

К-001326 от 01.12.2017

8 073,02

7 911,56

161,46

К-001363 от 25.12.2017

42 081,73

41 240,10

841,63

Итого по договору:

1 281 107,70

3.      По договору № 4508/КТ-Р от 26.07.2018

номер и дата товарной накладной

стоимость поставленного товара, руб.

сумма оплаты, руб.

задолженность, руб.

К-000379 от 26.07.2018

3 920 300,02

3 920 300,01

0,01

К-000380 от 26.07.2018

457,08

449,34

7,74

К-000752 от 28.09.2018

19 914 022,54

19 913 932,83

89,71

Итого по договору:

97,46

4.      По договору № 5728/КТ от 15.09.2018

номер и дата товарной накладной

стоимость поставленного товара, руб.

сумма оплаты, руб.

задолженность, руб.

К-001401 от 29.11.2018

1 678 899,57

1 678 680,82

218,75

К-001402 от 29.11.2018

221 366,36

216 939,03

4 427,33

К-001403 от 29.11.2018

6 175 934,86

6 051 494,01

124 440,85

К-001405 от 29.11.2018

221 366,36

217 097,55

4 268,81

К-001406 от 29.11.2018

13 015,15

12 754,85

260,30

К-001440 от 05.12.2018

388 656,66

388 461,46

195,20

К-001441 от 05.12.2018

388 656,66

388 652,21

4,45

К-001515 от 11.12.2018

6 888,38

6 750,61

137,77

К-001580 от 13.12.2018

161 108,36

160 730,66

377,70

К-001614 от 26.12.2018

914 089,27

890 634,40

23 454,87

К-001697 от 21.12.2018

28 817,49

28 241,14

576,35

К-001812 от 25.12.2018

17 089,37

16 747,59

341,78

К-001813 от 25.12.2018

17 089,38

16 747,58

341,80

К-001817 от 25.12.2018

10 018,93

9 818,55

200,38

К-001823 от 25.12.2018

262 522,46

257 272,01

5 250,45

К-001824 от 25.12.2018

812 008,25

795 768,08

16 240,17

К-001869 от 27.12.2018

117 384,07

116 932,70

451,37

К-001885 от 28.12.2018

335 140,87

334 945,50

195,37

Итого по договору:

181 383,70

5.      По договору № 7759/КТ от 27.12.2018

номер и дата товарной накладной

стоимость поставленного товара, руб.

сумма оплаты, руб.

задолженность, руб.

К-000022 от 19.02.2019

51 758,12

50 722,96

1 035,16

К-000023 от 19.02.2019

51 758,12

50 722,96

1 035,16

К-000027 от 04.03.2019

41 297,74

40 471,79

825,95

К-000028 от 04.03.2019

42 179,57

41 335,98

843,59

К-000071 от 22.03.2019

5 918,89

5 800,51

118,38

К-000072 от 22.03.2019

5 918,89

5 800,51

118,38

К-000116 от 25.04.2019

219 092,04

214 710,20

4 381,84

К-000117 от 25.04.2019

44 732,02

43 837,38

894,64

К-000118 от 25.04.2019

17 497,37

17 147,42

349,95

К-000119 от 25.04.2019

103 276,40

101 210,87

2 065,53

К-000120 от 25.04.2019

10 294,54

10 088,65

205,89

К-000121 от 25.04.2019

12 348,78

12 101,80

246,98

К-000122 от 25.04.2019

5 537,02

5 426,28

110,74

К-000123 от 25.04.2019

17 497,37

17 147,42

349,95

К-000124 от 25.04.2019

1 831,90

1 795,26

36,64

К-000125 от 25.04.2019

48 727,27

47 752,72

974,55

К-000126 от 25.04.2019

122 874,59

120 417,10

2 457,49

К-000127 от 25.04.2019

10 294,54

10 088,65

205,89

К-000128 от 25.04.2019

12 348,78

12 101,80

246,98

К-000129 от 25.04.2019

245 754,12

240 839,04

4 915,08

К-000130 от 26.04.2019

35 395,91

34 687,99

707,92

К-000131 от 30.05.2019

36 779,96

36 044,36

735,60

К-000132 от 26.04.2019

43 952,45

43 073,40

879,05

К-000133 от 26.04.2019

970,32

950,91

19,41

К-000134 от 26.04.2019

970,32

950,91

19,41

К-000135 от 26.04.2019

6 893,77

6 755,89

137,88

К-000136 от 26.04.2019

10 598,89

10 386,91

211,98

К-000137 от 26.04.2019

36 381,59

35 653,96

727,63

К-000138 от 26.04.2019

22 190,55

21 746,74

443,81

К-000139 от 26.04.2019

970,32

950,91

19,41

К-000140 от 26.04.2019

7 748,29

7 593,32

154,97

К-000142 от 30.04.2019

10 728,24

10 513,68

214,56

К-000143 от 30.04.2019

6 777,97

6 642,41

135,56

К-000144 от 30.04.2019

10 728,24

10 513,68

214,56

К-000145 от 30.04.2019

10 123,25

9 920,79

202,46

К-000146 от 30.04.2019

1 111 521,70

1 089 291,27

22 230,43

К-000147 от 30.04.2019

53 250,15

52 185,15

1 065,00

К-000153 от 30.04.2019

53 250,14

52 185,14

1 065,00

К-000166 от 30.04.2019

67 262,40

65 917,15

1 345,25

К-000169 от 30.04.2019

81 202,10

79 578,06

1 624,04

Итого по договору:

53 572,70

6.      По договору № 7761/КТ от 27.12.2018

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000008 от 18.01.2019

3 764 707,90

3 722 686,11

42 021,79

К-000009 от 07.02.2019

1 663 618,73

1 641 241,63

22 377,10

К-000108 от 17.04.2019

83 189,06

82 442,80

746,26

К-000109 от 17.04.2019

174 058,73

174 049,91

8,82

Итого по договору:

65 153,97

7.      По договору № 983/КТ    от 01.07.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000202 от 03.07.2019

49 512,36

49 501,73

10,63

К-000205 от 03.07.2019

110 216,52

108 012,19

2 204,33

К-000213 от 03.07.2019

194 560,63

191 317,99

3 242,64

К-000215 от 03.07.2019

194 560,64

194 560,61

0,03

К-000246 от 30.07.2019

16 738 695,60

16 403 914,17

334 781,43

К-000247 от 30.07.2019

8 514,34

8 503,54

10,80

К-000254 от 19.08.2019

110 787,15

108 571,41

2 215,74

К-000255 от 19.08.2019

321 384,24

321 384,17

0,07

К-000270 от 27.08.2019

15 694,52

15 652,28

42,24

К-000272 от 27.08.2019

23 628,72

22 515,69

1 113,03

К-000274 от 27.08.2019

23 393,46

22 925,59

467,87

К-000290 от 27.08.2019

2 026,36

2 008,59

17,77

К-000357 от 30.08.2019

776 922,34

761 383,89

15 538,45

К-000396 от 02.09.2019

314 253,88

312 231,24

2 022,64

К-000520 от 02.09.2019

288 753,26

286 783,74

1 969,52

К-000521 от 05.09.2019

148 951,51

145 972,48

2 979,03

К-000522 от 01.10.2019

24 238,20

23 753,44

484,76

К-000523 от 01.10.2019

24 238,20

23 753,44

484,76

К-000602 от 26.09.2019

876 393,06

858 865,20

17 527,86

 Итого по договору:

385 113,61

8.      По договору № 983/КТ/Тамань от 01.07.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000244 от 25.07.2019

39 978 088,13

39 178 526,37

799 561,76

Итого по договору:

799 561,76

9.      По договору № 2817/КТ от 08.07.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000473 от 16.09.2019

85 719,26

84 004,87

1 714,39

К-000675 от 09.10.2019

366 293,37

358 967,50

7 325,87

К-000676 от 09.10.2019

278 288,76

272 722,98

5 565,78

К-000677 от 09.10.2019

2 632,29

2 579,64

52,65

К-000678 от 09.10.2019

38 859,72

38 082,53

777,19

К-000693 от 09.10.2019

797 649,44

781 696,45

15 952,99

К-000829 от 16.10.2019

13 406,42

13 138,29

268,13

К-000830 от 16.10.2019

15 011,43

14 711,20

300,23

К-000835 от 16.10.2019

30 293,88

29 688,00

605,88

К-000836 от 16.10.2019

156 000,67

152 880,66

3 120,01

К-000837 от 16.10.2019

156 000,67

152 880,66

3 120,01

К-000838 от 16.10.2019

98 281,08

96 315,46

1 965,62

К-000839 от 16.10.2019

84 158,00

82 474,84

1 683,16

К-000912 от 21.10.2019

56 590,62

55 458,81

1 131,81

К-000914 от 04.10.2019

1 914,94

1 876,64

38,30

К-001038 от 31.10.2019

314 253,88

307 968,80

6 285,08

К-001092 от 01.11.2019

56 370,73

55 243,32

1 127,41

К-001093 от 01.11.2019

4 334,52

4 247,83

86,69

К-001094 от 01.11.2019

285 447,63

279 738,68

5 708,95

К-001095 от 01.11.2019

103 723,71

101 649,24

2 074,47

К-001096 от 01.11.2019

521 059,61

510 638,42

10 421,19

К-001097 от 01.11.2019

23 950,77

23 471,74

479,03

К-001098 от 01.11.2019

12 729,62

12 475,03

254,59

К-001099 от 01.11.2019

6 884,13

6 746,45

137,68

К-001100 от 01.11.2019

6 855,30

6 718,20

137,10

К-001153 от 06.11.2019

63 164,93

61 901,63

1 263,30

К-001183 от 11.11.2019

251 674,84

246 641,34

5 033,50

К-001369 от 20.11.2019

3 527 047,49

3 503 520,29

23 527,20

К-001456 от 29.11.2019

2 350 687,50

2 303 673,75

47 013,75

Итого по договору:

147 171,96

10.  По договору № 4011/КТ от 23.08.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000474 от 01.10.2019

37 775,64

37 020,13

755,51

К-000476 от 01.10.2019

227 901,02

223 343,00

4 558,02

К-000699 от 09.10.2019

91 697,46

89 863,51

1 833,95

К-000700 от 09.10.2019

91 697,46

89 863,51

1 833,95

К-000701 от 09.10.2019

229 851,11

227 588,73

2 262,38

К-000779 от  16.10.2019

79 820,52

78 224,11

1 596,41

К-000780 от 16.10.2019

79 820,52

78 224,11

1 596,41

К-000841 от 16.10.2019

4 310 873,89

4 224 656,41

86 217,48

К-000843 от 17.10.2019

839 353,38

822 566,31

16 787,07

К-000844 от 17.10.2019

614 142,00

601 859,16

12 282,84

К-001107 от 01.11.2019

35 151,15

34 448,13

703,02

К-001108 от 01.11.2019

14 926,96

14 628,42

298,54

К-001109 от 01.11.2019

14 926,96

14 628,42

298,54

К-001186 от 02.12.2019

13 353,84

13 086,76

267,08

К-001268 от 21.11.2019 

2 975 049,82

2 915 548,82

59 501,00

К-001463 от 02.12.2019

143 423,10

140 554,64

2 868,46

К-001465 от 02.12.2019

2 093 127,96

2 051 265,40

41 862,56

К-001466 от 02.12.2019

2 070 180,22

2 028 776,62

41 403,60

К-001467 от 02.12.2019

233 514,85

228 844,55

4 670,30

К-001499 от 02.12.2019

1 463 033,42

1 433 772,75

29 260,67

К-001501 от 02.12.2019

2 000 722,58

1 960 708,13

40 014,45

К-001502 от 02.12.2019

2 001 497,11

1 961 467,17

40 029,94

К-001565 от 09.12.2019 

2 598 964,32

2 546 985,03

51 979,29

К-001567 от 09.12.2019

11 056 061,95

10 834 940,71

221 121,24

К-001568 от 09.12.2019 

8 665 932,64

8 492 613,99

173 318,65

К-002020 от 20.12.2019

867 248,66

849 903,69

17 344,97

К-002021 от 20.12.2019

582 937,21

571 278,47

11 658,74

К-002189 от 26.12.2019

224 605,73

220 113,62

4 492,11

Итого по договору:

870 817,18

11.  По договору № 4089/КТ от 03.09.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000003 от 15.01.2020

194 188,42

190 304,65

3 883,77

К-000481 от 01.10.2019

1 682 762,66

1 649 107,41

33 655,25

К-000483 от 16.09.2019

149 202,88

146 218,82

2 984,06

К-000485 от 16.09.2019

10 235 109,36

10 030 407,17

204 702,19

К-000782 от 16.09.2019

1 188,28

1 164,52

23,76

К-000861 от 17.10.2019

749 207,20

734 223,06

14 984,14

К-000862 от 17.10.2019

485 573,92

475 862,44

9 711,48

К-000918 от 22.10.2019

12 537,38

12 286,63

250,75

К-000919 от 22.10.2019

18 368,40

18 001,03

367,37

К-000920 от 01.11.2019

14 441,58

14 152,75

288,83

К-001136 от 01.11.2019

421 491,74

413 061,91

8 429,83

К-001137 от 01.11.2019

421 491,74

413 061,91

8 429,83

К-001138 от 01.11.2019

1 188,28

1 164,51

23,77

К-001139 от 01.11.2019

1 188,28

1 168,47

19,81

К-001140 от 01.11.2019

2 376,55

2 329,02

47,53

К-001141 от 01.11.2019

5 747,63

5 632,68

114,95

К-001142 от 01.11.2019

10 620,41

10 408,00

212,41

К-001143 от 01.11.2019

91 170,58

89 347,17

1 823,41

К-001144 от 01.11.2019

94 247,82

92 362,86

1 884,96

К-001192 от 15.11.2019

41 256,67

40 431,54

825,13

К-001193 от 15.11.2019

2 597,76

2 545,80

51,96

К-001270 от 21.11.2019

5 310,20

5 204,00

106,20

К-001504 от 06.12.2019

64 300,80

63 014,78

1 286,02

К-001505 от 06.12.2019

8 127,62

7 965,07

162,55

К-001506 от 06.12.2019

10 620,41

10 408,00

212,41

К-001569 от 10.12.2019

16 428,85

16 100,27

328,58

К-001570 от 10.12.2019

45 653,57

44 740,50

913,07

К-001604 от 11.12.2019

93 879,17

92 001,59

1 877,58

К-001692 от 13.12.2019 

643 008,00

630 147,84

12 860,16

К-001693 от 13.12.2019

12 727,78

12 473,22

254,56

К-002120 от 18.12.2019

5 310,20

5 204,00

106,20

К-002121 от 18.12.2019

1 970,17

1 950,58

19,59

К-002173 от 24.12.2019

573 920,10

562 441,70

11 478,40

К-002174 от 24.12.2019

108 176,64

106 013,11

2 163,53

К-002175 от 24.12.2019

179 782,20

176 186,56

3 595,64

К-002176 от 24.12.2019

822 849,30

806 392,31

16 456,99

К-002190 от 24.12.2019

10 708,59

10 494,42

214,17

К-002248 от 25.12.2019

643 008,00

630 147,84

12 860,16

Итого по договору:

357 611,00

12.  По договору № 4879/КТ от 11.12.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000022 от 28.01.2020

710 148,00

696 036,84

14 111,16

К-000023 от 28.01.2020

1 409 448,00

1 381 259,04

28 188,96

К-000024 от 28.01.2020

710 148,00

695 945,04

14 202,96

К-000053 от 02.03.2020

168 105,60

164 743,49

3 362,11

К-000056 от 02.03.2020 

461 620,80

452 388,38

9 232,42

К-000058 от 06.03.2020 

22 765,20

22 309,90

455,30

К-000059 от 02.03.2020

283 576,99

277 969,94

5 607,05

К-000061 от 02.03.2020

37 236,00

36 491,28

744,72

К-000186 от 29.05.2020

78 962,40

77 383,15

1 579,25

К-000210 от 10.06.2020

995 098,80

975 196,82

19 901,98

К-001613 от 12.12.2019

28 750,80

28 175,78

575,02

К-001614 от 12.12.2019

3 681,60

3 607,97

73,63

К-001615 от 12.12.2019

10 150,80

10 140,34

10,46

К-001616 от 12.12.2019

38 487,60

38 282,38

205,22

К-001640 от 12.12.2019

4 545,60

4 538,38

7,22

К-001642 от 12.12.2019

4 545,60

4 454,69

90,91

К-001651 от 12.12.2019

9 300,00

9 299,84

0,16

К-001654 от 12.12.2019

8 469,60

8 300,21

169,39

К-001660 от 12.12.2019

3 439,20

3 370,42

68,78

К-001707 от 17.12.2019

44 268,00

43 382,64

885,36

К-001712 от 17.12.2019

555,60

554,91

0,69

К-001713 от 17.12.2019

23 930,40

23 451,79

478,61

К-001729 от 17.12.2019

17 456,40

17 107,27

349,13

К-001730 от 17.12.2019

8 142,00

8 141,96

0,04

К-001776 от 18.12.2019

18 484,80

18 115,10

369,70

К-001778 от 18.12.2019

32 632,80

31 980,14

652,66

К-001949 от 25.12.2019

8 627 364,00

8 627 232,13

131,87

К-001955 от 23.12.2019

1 737,60

1 702,85

34,75

К-001956 от 23.12.2019

30 578,40

29 966,83

611,57

К-001964 от 23.12.2019

8 312,40

8 201,02

111,38

К-001965 от 23.12.2019

2 744,40

2 689,51

54,89

К-002026 от 24.12.2019

9 244 983,60

9 060 083,93

184 899,67

К-002027 от 24.12.2019

9 244 983,60

9 060 083,93

184 899,67

К-002028 от 24.12.2019

9 244 983,60

9 060 083,93

184 899,67

К-002029 от 24.12.2019

9 244 983,60

9 060 083,93

184 899,67

К-002030 от 24.12.2019

9 244 983,60

9 060 083,93

184 899,67

К-002031 от 24.12.2019

9 244 983,60

9 060 083,93

184 899,67

К-002033 от 25.12.2019

15 463 272,00

15 154 006,56

309 265,44

К-002034 от 25.12.2019

2 654 754,00

2 601 658,92

53 095,08

К-002123 от 18.12.2019

12 679,20

12 425,62

253,58

К-002124 от 23.12.2019

28 226,40

27 397,69

828,71

К-002154 от 24.12.2019

5 664,00

5 646,74

17,26

К-002155 от 24.12.2019

4 928,40

4 925,85

2,55

К-002160 от 25.12.2019

5 744,40

5 629,51

114,89

К-002161 от 25.12.2019

1 378,80

1 351,22

27,58

К-002162 от 25.12.2019

1 378,80

1 351,22

27,58

К-002163 от 25.12.2019

1 378,80

1 378,78

0,02

К-002166 от 25.12.2019

7 892,40

7 734,55

157,85

К-002230 от 24.12.2019

4 801,20

4 705,18

96,02

К-002231 от 24.12.2019

4 801,20

4 705,18

96,02

К-002279 от 25.12.2019

16 977,60

16 638,05

339,55

К-002280 от 25.12.2019

16 977,60

16 945,59

32,01

К-002281 от 24.12.2019

594 754,80

585 890,31

8 864,49

К-002348 от 30.12.2019

5 744,40

5 713,98

30,42

К-002350 от 30.12.2019

710 148,00

695 945,04

14 202,96

К-002355 от 30.12.2019

6 024,00

6 023,97

0,03

К-002356 от 30.12.2019

8 142,00

8 141,86

0,14

К-002380 от 26.12.2019

13 736,40

13 552,34

184,06

К-002408 от 31.12.2019

19 978,80

19 579,22

399,58

К-002409 от 31.12.2019

19 978,80

19 579,22

399,58

Итого по договору:

1 600 165,26

13.  По договору № 5083/КТ от 17.12.2019

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000001 от  09.01.2020

814 244,40

797 959,51

16 284,89

К-000002 от 09.01.2020

484 075,20

474 393,70

9 681,50

К-000007 от 09.01.2020

731 836,80

717 200,06

14 636,74

К-000017 от 23.01.2020

167 713,20

164 358,94

3 354,26

К-000043 от 11.02.2020

11 244,00

11 019,12

224,88

К-001732 от 17.12.2019

33 423,60

32 755,13

668,47

К-001733 от 17.12.2019

1 949 025,60

1 910 045,09

38 980,51

К-001734 от 17.12.2019

1 950 967,20

1 911 947,86

39 019,34

К-001735 от 17.12.2019

2 412 884,40

2 364 626,71

48 257,69

К-001736 от 17.12.2019

1 949 025,60

1 910 045,09

38 980,51

К-001737 от 17.12.2019

463 858,80

454 581,62

9 277,18

К-001738 от 17.12.2019

269 943,60

264 544,73

5 398,87

К-001739 от 17.12.2019

769 716,00

754 321,68

15 394,32

К-001740 от 17.12.2019

9 249,60

9 064,61

184,99

К-001966 от 23.12.2019

16 306,80

15 980,66

326,14

К-001967 от 23.12.2019

5 700 374,40

5 586 366,91

114 007,49

К-001968 от 23.12.2019

220 082,40

215 680,75

4 401,65

К-002125 от 25.12.2019

1 907 144,40

1 869 001,51

38 142,89

К-002126 от 25.12.2019

1 986 302,40

1 946 576,35

39 726,05

К-002127 от 25.12.2019

4 117 573,20

4 035 221,74

82 351,46

К-002128 от 25.12.2019

8 173 476,00

8 010 006,48

163 469,52

К-002151 от 25.12.2019

7 149,60

7 006,61

142,99

К-002152 от 25.12.2019

4 089,60

4 007,81

81,79

К-002192 от 24.12.2019

2 438 780,40

2 390 004,79

48 775,61

К-002193 от 24.12.2019

2 438 780,40

2 390 004,79

48 775,61

К-002232 от 25.12.2019

19 582,80

19 191,14

391,66

К-002233 от 25.12.2019

77 050,80

75 509,78

1 541,02

К-002234 от 25.12.2019

372 427,20

364 978,66

7 448,54

К-002235 от 25.12.2019

12 042,00

11 801,16

240,84

К-002236 от 25.12.2019

90 451,20

88 642,18

1 809,02

К-002237 от 25.12.2019

325 104,00

318 601,92

6 502,08

К-002238 от 25.12.2019

11 853,60

11 616,53

237,07

К-002258 от 25.12.2019

59 042,40

57 861,55

1 180,85

К-002259 от 25.12.2019

33 319,20

32 652,82

666,38

К-002260 от 25.12.2019

33 319,20

32 652,82

666,38

К-002287 от 25.12.2019

272 028,00

266 587,44

5 440,56

К-002288 от 25.12.2019

30 753,60

30 138,53

615,07

К-002308 от 27.12.2019

181 298,40

177 672,43

3 625,97

К-002314 от 27.12.2019

362 596,80

355 344,86

7 251,94

К-002344 от 30.12.2019

23 853,60

23 376,53

477,07

К-002345 от 30.12.2019

119 288,40

116 902,63

2 385,77

К-002346 от 30.12.2019

107 647,20

105 494,26

2 152,94

К-002347 от 30.12.2019

369 554,40

362 163,31

7 391,09

К-002382 от 30.12.2019

7 149,60

7 006,61

142,99

Итого по договору:

830 712,59

14.  По договору № 7691/КТ от 11.02.2020

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000069 от 01.04.2020

3 008 992,75

2 948 812,89

60 179,86

К-000070 от 01.04.2020

12 035 768,40

11 795 053,03

240 715,37

К-000071 от 01.04.2020

3 008 942,10

2 948 763,26

60 178,84

К-000128 от 30.04.2020

16 397 142,30

16 342 485,16

54 657,14

К-000129 от 30.04.2020

220,91

216,49

4,42

К-000149 от 13.05.2020

4 670 647,10

4 664 479,85

6 167,25

К-000196 от 01.05.2020

91 404,29

89 576,20

1 828,09

К-000240 от 18.06.2020

539 959,95

539 959,94

0,01

Итого по договору:

423 730,98

15.  По договору № 1620/ОАЭ-ДКРС/20/1/1 от 02.07.2020

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000277 от 06.07.2020

626,86

614,32

12,54

К-000278 от 06.07.2020

112 958,39

110 699,22

2 259,17

К-000282 от 06.07.2020

45 485,66

44 575,95

909,71

К-000285 от 06.07.2020

363,98

356,70

7,28

К-000286 от 06.07.2020

363,98

356,70

7,28

К-000287 от 06.07.2020

28 932,16

28 353,52

578,64

К-000288 от 06.07.2020

740,78

725,96

14,82

К-000301 от 06.07.2020

5 982 770,76

5 863 522,72

119 248,04

К-000302 от 06.07.2020

2 388,00

2 378,81

9,19

К-000309 от 13.07.2020

87 044,88

86 281,90

762,98

К-000310 от 13.07.2020

23 254,00

22 788,92

465,08

К-000311 от 13.07.2020

23 254,00

22 788,92

465,08

К-000312 от 13.07.2020

23 254,00

22 788,92

465,08

К-000317 от 17.07.2020

163,49

160,22

3,27

К-000318 от 17.07.2020

10 442,10

10 233,26

208,84

К-000319 от 17.07.2020

2 643,63

2 590,76

52,87

К-000320 от 17.07.2020

13 364,58

13 097,29

267,29

К-000321 от 17.07.2020

783,75

768,07

15,68

К-000322 от 17.07.2020

8 113,11

7 950,85

162,26

К-000325 от 17.07.2020

7 006,08

6 865,96

140,12

К-000326 от 17.07.2020

9 102,68

8 920,63

182,05

К-000327 от 17.07.2020

548,50

537,53

10,97

К-000328 от 17.07.2020

459,89

450,69

9,20

К-000331 от 17.07.2020

5 662,24

5 549,00

113,24

К-000332 от 22.07.2020

9 402,12

9 214,08

188,04

К-000333 от 17.07.2020

45 007,73

44 107,58

900,15

К-000334 от 17.07.2020

1 240,15

1 215,35

24,80

К-000335 от 17.07.2020

3 027,05

2 966,51

60,54

К-000337 от 17.07.2020

59 080,63

57 899,02

1 181,61

К-000338 от 17.07.2020

44 188,76

43 304,98

883,78

К-000339 от 17.07.2020

29 103,78

28 521,70

582,08

К-000342 от 17.07.2020

8 131,90

7 969,30

162,60

К-000343 от 17.07.2020

76 260,23

76 133,37

126,86

К-000344 от 17.07.2020

5 805,32

5 689,21

116,11

К-000347 от 02.07.2020

13 183,75

12 920,07

263,68

К-000354 от 21.07.2020

39 158,22

38 375,06

783,16

К-000355 от 21.07.2020

1 928,32

1 905,43

22,89

К-000356 от  22.07.2020

37 988,34

37 228,57

759,77

К-000357 от 22.07.2020 

173 561,36

172 954,75

606,61

К-000358 от 22.07.2020

48 031,94

47 071,30

960,64

К-000360 от 24.07.2020

44 949,13

44 050,15

898,98

К-000361 от 27.07.2020

1 169 125,04

1 145 742,54

23 382,50

К-000362 27.07.2020

5 174 414,62

5 070 926,33

103 488,29

К-000363 от 24.07.2020

2 079 550,40

2 075 789,88

3 760,52

К-000365 от 23.07.2020

1 230 952,61

1 206 333,58

24 619,03

К-000366 от 23.07.2020

1 230 952,61

1 206 333,58

24 619,03

К-000367 от 23.07.2020

1 230 952,61

1 206 333,58

24 619,03

К-000368 от 23.07.2020

1 230 952,61

1 206 333,58

24 619,03

К-000369 от 23.07.2020

1 230 952,59

1 206 333,56

24 619,03

К-000383 от 23.07.2020

248 650,58

243 677,57

4 973,01

К-000395 от 29.07.2020

432 673,75

424 020,27

8 653,48

К-000396 от 29.07.2020

1 730 695,01

1 696 081,11

34 613,90

К-000397 от 29.07.2020

865 347,50

848 040,55

17 306,95

К-000400 от 29.07.2020

432 673,75

424 020,27

8 653,48

К-000404 от 29.07.2020

1 245 443,47

1 220 534,60

24 908,87

К-000405 от 29.07.2020

1 891 524,68

1 853 694,19

37 830,49

К-000406 от 31.07.2020

5 508,44

5 398,27

110,17

К-000408 от 31.07.2020

43 531,25

42 660,62

870,63

К-000409 от 31.07.2020

863 718,31

846 443,94

17 274,37

К-000410 от 31.07.2020

12 856,99

12 599,85

257,14

К-000413 от 24.07.2020

113 278,58

113 272,18

6,40

К-000415 от 31.07.2020

8 275,92

8 110,40

165,52

К-000418 от 29.07.2020

53 675,99

52 602,47

1 073,52

К-000431 от 18.08.2020

153 090,17

150 028,37

3 061,80

К-000432 от 18.08.2020

472 269,98

462 824,58

9 445,40

К-000433 от 18.08.2020

719 150,98

704 767,96

14 383,02

К-000450 от 03.09.2020

143 231,09

140 366,47

2 864,62

К-000451 от 03.09.2020

44 124,12

43 241,64

882,48

Итого по договору:

575 954,70

16.По договору № 3719/ОАЭ-ДКРС/20/1/1 от 02.11.2020

Номер и дата товарной накладной

Стоимость поставленного Товара, руб.

Сумма оплаты, руб.

Задолженность, руб.

К-000003 от 28.01.2021

21 281,95

20 856,31

425,64

К-000004 от 05.02.2021

275 408,76

269 900,58

5 508,18

К-000005 от 05.02.2021

275 408,76

269 900,58

5 508,18

К-000019 от 25.02.2021

7 875,85

7 718,33

157,52

К-000609 от 06.11.2020

1 779 984,02

1 744 384,34

35 599,68

К-000657 от 06.11.2020

1 433,95

1 405,27

28,68

К-000658 от 06.11.2020

702,60

689,61

12,99

К-000659 от 06.11.2020

2 823,62

2 763,49

60,13

К-000688 от 16.11.2020 

1 170 402,58

1 146 994,53

23 408,05

К-000689 от 16.11.2020

425 770,00

418 673,83

7 096,17

К-000750 от 16.11.2020

335 394,60

328 686,71

6 707,89

К-000751 от 12.11.2020

3 871,06

3 793,64

77,42

К-000825 от 24.11.2020

40 261,68

39 456,45

805,23

К-000834 от 13.11.2020

760 939,51

745 720,72

15 218,79

К-000835 от 13.11.2020

1 162 373,76

1 139 126,28

23 247,48

К-000847 от 18.11.2020

36 805,06

36 068,96

736,10

К-000849 от 25.11.2020

1 200,34

1 176,33

24,01

К-000850 от 25.11.2020

187 114,90

183 372,60

3 742,30

К-000851 от 25.11.2020

54 379,27

53 291,68

1 087,59

К-000852 от 25.11.2020

54 379,27

53 472,95

906,32

К-000853 от 25.11.2020

88 542,60

87 066,89

1 475,71

К-000854 от 25.11.2020

118 866,52

116 885,41

1 981,11

К-000866 от 01.12.2020

6 329,33

6 223,84

105,49

К-000867 от 01.12.2020

6 119,26

5 996,87

122,39

К-000868 от 01.12.2020

73 829,78

72 353,18

1 476,60

К-000869 от 01.12.2020

220 633,93

216 221,25

4 412,68

К-000870 от 01.12.2020

187 446,06

184 321,96

3 124,10

К-000871 от 01.12.2020

18 183,20

17 819,54

363,66

К-000937 от 11.12.2020

225 379,44

220 871,85

4 507,59

К-000938 от 10.12.2020

23 133,98

22 671,30

462,68

К-000947 от 11.12.2020

2 985,00

2 935,25

49,75

К-000948 от 11.12.2020

10 256,46

10 085,52

170,94

К-000949 от 11.12.2020

70 912,78

69 730,90

1 181,88

К-000950 от 11.12.2020

12 604,00

12 393,93

210,07

К-000951 от 10.12.2020

8 588 839,99

8 445 692,66

143 147,33

К-000952 от К-000952

24 443,57

23 954,70

488,87

К-000953 от К-000952

24 443,57

23 954,70

488,87

К-000954 от К-000952

24 443,57

24 036,18

407,39

К-000979 от 10.12.2020

689 193,45

675 409,58

13 783,87

К-000983 от 14.12.2020

110 916,31

108 697,98

2 218,33

К-001002 от 21.12.2020

665 109,94

651 807,74

13 302,20

К-001003 от 21.12.2020

788 520,07

772 803,22

15 716,85

К-001005 от 21.12.2020

21 563,64

21 132,37

431,27

К-001006 от 18.12.2020

28 297,80

27 738,42

559,38

К-001008 от 16.12.2020

2 196 960,00

2 153 020,80

43 939,20

К-001009 от 16.12.2020

394 020,00

386 139,60

7 880,40

К-001010 от 22.12.2020

2 431 054,15

2 382 433,07

48 621,08

К-001011 от 22.12.2020

6 541 392,16

6 432 368,96

109 023,20

К-001024 от 18.12.2020

132 026,56

129 826,12

2 200,44

К-001025 от 18.12.2020

132 026,56

129 826,12

2 200,44

К-001026 от 25.12.2020

9 850 500,00

9 653 490,00

197 010,00

К-001027 от 25.12.2020

12 661,98

12 408,74

253,24

К-001038 от 25.12.2020

1 026 329,29

1 005 802,70

20 526,59

К-001039 от 28.12.2020

617 937,98

605 579,22

12 358,76

К-001040 от 28.12.2020

375 618,01

368 105,65

7 512,36

К-001044 от 29.12.2020

59 774,62

58 579,13

1 195,49

Итого по договору:

793 268,56

Общая сумма задолженности Покупателя по оплате гарантийных удержаний по договорам составляет 8 385 867, 17 руб.

Наличие задолженности покупателя по договорам подтверждается актом сверки взаимных расчетов № 100000269 между ДКРС-Юг ОАО «РЖД» и ООО «Коминтек» по состоянию на 30.06.2024 (далее  акт сверки взаимных расчетов), подписанным со стороны покупателя заместителем начальника ДКРС-Юг ФИО3 и начальником отдела учета капитальных вложений функциональных заказчиков ФИО4

Истец в адрес ответчика направлял письма с требованием оплатить задолженность по договорам (письмо исх.№ 08-09 от 08.09.2023 получено ответчиком № Вх-5111/ДКРС от 11.09.2023, письмо исх.№ 2319/24 от 19.06.2024 получено ответчиком № Вх-3037/ДКРС от 20.06.2024 и др.), но ответчик не предоставил письменных ответов на направленные письма.

Устно представители Покупателя пояснили, что оплата задолженности будет осуществлена в соответствии с условиями договоров после ввода объектов строительства в эксплуатацию.

Однако какая-либо информация о порядке сдачи объектов строительства в эксплуатацию в договорах отсутствует:

- отсутствует информация о сроках сдачи объектов строительства в эксплуатацию;

- отсутствует информация о перечне документов, подтверждающих сдачу объекта строительства в эксплуатацию;

- отсутствует информация о порядке оформления документов, подтверждающих сдачу объектов строительства в эксплуатацию;

- отсутствует информация о том, каким образом Поставщик будет уведомлен о сдаче объекта в эксплуатацию.

Также договоры не содержат информацию о проведения монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) – не указаны ни сроки, ни порядок проведения работ.

В соответствии с условиями договоров в обязательства поставщика входила только поставка товара, какие-либо работы договорами не предусмотрены. Соответственно, Истец не обладает информацией о проведении СМР и ПНР поставленного товара и сроках ввода объектов строительства в эксплуатацию, не имеет возможности повлиять на сроки выполнения работ сторонней подрядной организации.

Как указывает истец в иске, из вышеуказанного следует, что порядок и сроки выплаты гарантийных удержаний никак не зависят от факта исполнения поставщиком своих обязательств по поставке, условие о сроке оплаты оборудования поставлено в зависимость не от действий поставщика, а от действий неопределенного круга третьих лиц (приемочной комиссии, подрядчиков и т.д.).

Истец, выполнив свои обязательства по поставке оборудования по договорам 2016-2020, до сих пор не получил окончательный расчет за поставленный товар. Какие-либо претензии к качеству поставленного товара со стороны истца отсутствуют, кроме того гарантийный срок на товар, поставленный по договорам поставки на момент рассмотрения настоящего дела  истек.

В адрес ответчика была направлена досудебная претензия (исх. № 3107-3 от 31.07.2024).

В ответе на претензию № 9128/ДКРС-Юг от 10.10.2024 ответчик указывает, что оплата гарантийного удержания в размере 2% стоимости поставленного товара производится в течение 30 календарных дней после ввода объекта строительства в эксплуатацию. К ответу приложен перечень объектов строительства с планируемыми сроками ввода в эксплуатацию – 31.12.2024 и 31.12.2025 (для большинства объектов). При этом у истца отсутствуют информация об обстоятельствах, от которых зависит срок ввода каждого объекта строительства в эксплуатацию, и понимание будет ли планируемый срок ввода продлен или нет.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим  иском, о взыскании задолженностей по договорам поставки.

Оценив имеющиеся  в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца, в связи со следующим.

Отношения сторон урегулированы положениями общей части ГК РФ об обязательствах, пар. 1, 3 главы 30 ГК РФ о купле-продаже, условиями договора.

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (п. 1 ст. 486 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).

Передача товара подтверждается товаросопроводительными документами, сумма долга подтверждается материалами дела, в том числе подписанным сторонами без возражений актом сверки, в опровержение которого ответчиком платежные документы не представлены.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, требования о взыскании долга суд удовлетворяет в полном объеме на основании ст. 8, 12, 307-309, 314, 316, 330, 401, 416, 486, 506, 516 ГК РФ.

Возражения ответчика суд отклоняет в силу следующего.

В силу ст. 308 Гражданского кодекса РФ, срок исполнения обязательства не может быть поставлен в зависимость от неопределенных во времени и не являющихся неизбежными действий третьих лиц, не обязанных к чему-либо договором.

В соответствии с положениями ст. 190 Гражданского кодекса РФ установленный сделкой срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Следовательно, в силу статьи 190 Гражданского кодекса РФ срок может определяться указанием лишь на такое событие, которое должно неизбежно наступить, невыполнение требования п. 2 ст. 190 Гражданского кодекса РФ о неизбежности наступления события не позволяет считать срок установленным.

Такие выводы содержатся в многочисленной судебной практике: Определение Верховного суда РФ от 11.03.2015 № 305-ЭС14-6976, Определение Верховного суда РФ от 11.10.2016 № 302-ЭС16-14112, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2018 по делу № А40-155447/2017 и др.

Также имеется судебная практика, подтверждающая, неправомерность действий Ответчика по невыплате гарантийных удержаний по договорам поставки: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2021 по делу № А40-18599/2020, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2023 по делу № А40-161149/22-131-1517 и др.

Таким образом, Истец, выполнив свои обязательства по поставке оборудования по договорам 2016-2020 гг., до сих пор не получил окончательный расчет за поставленный товар. Какие-либо претензии к качеству поставленного товара со стороны истца отсутствуют, кроме того гарантийный срок на товар, поставленный по договорам, давно истек.

В соответствии с п. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, обязательство должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении.

Гарантийный срок на поставленное истцом и смонтированное на объектах оборудование, обусловлен его свойствами, и не может продлеваться на неопределенный срок. Ответчик имел возможность проверить работоспособность оборудования, и, при наличии оснований, предъявить поставщику соответствующие требования.

Кроме того, суд учитывает представленные истцом в материалы дела сведения и информацию из публичных источников об использовании железнодорожной инфраструктуры на объектах поставки спорного оборудования. В данных материалах указано на приемку в эксплуатацию объектов жд.инженерной инфраструктуры и их успешную эксплуатацию.

В отзыве на исковое заявление ответчик утверждает, что истец, ознакомившись с аукционной документацией, в том числе с порядком оплаты, принял участие в аукционах на заключение договоров поставки, тем самым выразив согласие на их заключение в соответствии с размещенной документацией, при заключении договоров поставки возражений относительно их условий не представил.

В соответствии с пунктом 8.3.1 (договоры поставки №№ 4809/КТ, 1428/КТ, 4508/КТ-Р, 5728/КТ), пунктом 3.25.1 (договоры поставки №№ 7759/КТ, 7761/КТ, 983/КТ, 983/КТ/Тамань), пунктом 3.17.1 (договоры поставки 2817/КТ, 4011/КТ, 4089/КТ, 7691/КТ, 1620/ОАЭ-ДКРС/20/1/1, 3719/ОАЭ-ДКРС/20/1/1), пунктом 3.18.1 (договор № 4879/КТ), пунктом 3.19.1 (договор № 5083/КТ) аукционной (котировочной) документации положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с аукционной документацией. При невыполнении победителем аукциона (запроса котировок) требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора.

Суд в данном случае принимает доводы истца о том, что он как лицо, заключившее договор по результатам аукциона, а также запроса котировок был лишен возможности выразить собственное волеизъявление в отношении отдельных условий договора, в том числе условия об оплате, и был вынужден принять это условие, в том числе в виду того, что ответчик, являясь монополистом, пользуясь своим исключительным положением на этапе заключения договора.

Принимая доводы истца в данной части, суд исходит в том числе из  положений Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 в соответствии с которыми не допускается грубое нарушение баланса интересов сторон, особенно во взаимоотношениях с участием слабой стороны.

В отзыве на исковое заявление от 13.01.2025 № 3/юр ответчик также утверждает, что подписание сторонами дополнительных соглашений к некоторым договорам поставки о продлении срока действия договоров свидетельствует о согласии истца на отсрочку исполнения ответчиком обязанности по выплате гарантийного удержания.

Данные доводы ответчика судом также отклонены как основанные на неверном толковании норм права.

Срок действия договора (ст. 425 ГК РФ) не тождественен сроку исполнения обязательств по договору (ст. 314 ГК РФ). Срок действия договора и срок исполнения обязательств являются различными юридическими категориями, несут разные правовые последствия и могут не совпадать. 

Согласно ч. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Согласно ч. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Данная норма устанавливает соотношение сроков действия договора и существования возникшего из договора обязательства, действие которого презюмируется до предусмотренного договором момента исполнения обязательства.

Из системного толкования статей 314 и 425 ГК РФ следует, что срок действия договора и срок исполнения обязательств не являются тождественными и могут не совпадать. Разница между сроком действия договора и сроком исполнения обязательства заключается в следующем:

Срок действия договора - это период времени, в течение которого действуют условия договора и существуют те или иные обязательства, предусмотренные договором. Это период, в течение которого договор может быть изменён или расторгнут, может начисляться предусмотренная договором неустойка. В период действия договора поставки, стороны могут дополнить предмет договора, заключив новую спецификацию на поставку.

Срок исполнения обязательства - это период, в течение которого должно быть исполнено обязательство по договору. Например, поставка товара или его оплата.

Таким образом, срок действия договора определяет период, в течение которого между сторонами сохраняются договорные отношения, а срок исполнения обязательства -  конкретную дату или период времени, когда обязательство должно быть исполнено.

В договорах, заключенных между истцом и ответчиком, срок исполнения обязательств по оплате гарантийных удержаний указан в п.2.5. договоров - оплата гарантийного удержания в размере 2% от стоимости поставленного товара производится в течение 30 календарных дней после ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Срок действия договора указан либо в п. 14.1, либо в п. 15.1 договоров, заключенных между истцом и ответчиком. При этом в договорах не содержится условие о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Соответственно договоры не предусматривают зависимость срока исполнения обязательств сторон, в том числе обязательства покупателя по оплате, от срока действия договора.

Таким образом, окончание срока действия договоров не прекращает обязательства ответчика по оплате за поставленный товар, также, как и продление срока действия договоров не продлевает срок исполнения обязательства по оплате гарантийных удержаний.

Вышеизложенное подтверждает, что довод ответчика о том, что подписание между сторонами дополнительных соглашений о продлении срока действия договоров говорит о продлении срока оплаты за поставленное оборудование, является несостоятельным. 

Кроме того, срок действия некоторых договоров уже истек: договоры №№ 7759/КТ от 27.12.2018, 983/КТ/Тамань от 01.07.2019, 4011/КТ от 23.08.2019, 5083/КТ от 17.12.2019.

Как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2022 №310-ЭС22-4259 по делу №А14-4120/2021 срок действия договора и срок исполнения обязательств по договору являются различными юридическими категориями. По смыслу п. 3 ст. 425 ГК РФ договор, в котором отсутствует условие о том, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательств сторон по договору, признается действующим до окончания исполнения сторонами обязательств.

Также в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.02.2022 № 308-ЭС21-27525 по делу № А32-2370/2021 указано, что толкование условий договора и дополнительных соглашений к нему, отождествляющее срок действия договора и срок исполнения обязательства нарушает положения статей 314, 425, 431, 810 Гражданского кодекса. При нарушении срока исполнения обязательства  истец вправе применить меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные договором. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий (пункты 66, 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). 

Иные доводы ответчика судом проверены и отклонены как не нашедшие своего доказательственного подтверждения.

С учетом изложенного требования истца обоснованы по праву и объему и подлежат удовлетворению судом.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат  отнесению на ответчика в полном размере, как на проигравшую сторону.

Излишне уплаченная истцом при подаче иска государственная пошлина по иску 630 руб., по платежному поручению от 01.11.2024 № 239, подлежит возврату плательщику из Федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Приобщить дополнительные документы к материалам дела.

Отклонит ходатайство открытого акционерного общества «Российские железные дороги» о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора акционерное общество «РЖДстрой».

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Коминтек» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основную задолженность в сумме 8 364 882,97 руб. и государственную пошлину в сумме 275 946 руб.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью «Коминтек» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из Федерального бюджета государственную пошлину в сумме 630 руб., уплаченную по платежному поручению от 01.11.2024 № 239 (сумма, указанная в платежном поручении 276 576 руб.).

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                               Е.В. Бондарчук