22/2018-61962(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-6488/2018

город Саранск

26 декабря 2018 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании объединенное дело  

по иску Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия"  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 

о взыскании неустойки в сумме 1392955руб. 02коп.,  

и по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к  Государственному казенному учреждению "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" и к Министерству строительства,  транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия о взыскании  2881975руб. 90коп. задолженности, 8357руб. неустойки  

при участии в заседании: от Учреждения: ФИО3, по доверенности от 09.01.2018, от Министерства: не явились, 

от ИП ФИО2: ФИО4, представителя по доверенности от  15.06.2018, ФИО5, по доверенности № 5 от 31.10.2018 г.,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. В удовлетворении исковых требований Государственного казенного  учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 отказать.  

2. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 удовлетворить.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) а при недостаточности денежных средств в порядке  субсидиарной ответственности с публично-правового образования Республика  Мордовия в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики  Мордовия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) за счет казны Республики  Мордовия в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 316132600050800, ИНН 

<

***>) задолженность  в размере 2881975руб. 90коп., пени за период с 10.08.2018 по 21.08.2018 в  размере 8357руб. 73коп., пени с 22.08.2018 по день фактической оплаты долга в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки, судебные  расходы на оплату услуг представителя 40000руб. и на оплату госпошлины  37452руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин