АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-3558/2022

г.Чита

05 октября 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества «Байкальский институт по проектированию  водохозяйственного и мелиоративного строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения «Служба единого  заказчика» Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в  размере 596748,27 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4481  руб.  

Возвратить государственному казенному учреждению «Служба единого  заказчика» Забайкальского края из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 10519 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с государственного казенного учреждения «Служба единого  заказчика» Забайкальского края, а при недостаточности денежных средств (лимитов  бюджетных обязательств) субсидиарно с Забайкальского края в лице главного  распорядителя денежных средств Министерства строительства, дорожного хозяйства и  транспорта Забайкальского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) за счет  средств соответствующего бюджета в пользу акционерного общества «Байкальский  институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства»  основной долг в размере 6794098 руб., неустойку за период с 18.02.2022 по 31.03.2022 в  размере в размере 71338,03 руб., с последующим начислением неустойки со  следующего дня по окончании действия моратория, введенного постановлением  Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на  возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», до момента  фактического исполнения основного обязательства, если основное обязательство не  будет исполнено до окончания действия моратория, в размере 1/300 ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату уплаты пени от  суммы задолженности за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной  пошлины 56336 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

В удовлетворении встречного иска к Министерству финансов Забайкальского  края отказать.  

Взыскать с акционерного общества «Байкальский институт по проектированию  водохозяйственного и мелиоративного строительства» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 555 руб.  

В результате зачета взыскать с государственного казенного учреждения  «Служба единого заказчика» Забайкальского края, а при недостаточности денежных  средств денежных средств (лимитов бюджетных обязательств) субсидиарно с  Забайкальского края в лице главного распорядителя денежных средств Министерства  строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) за счет средств соответствующего бюджета в пользу  акционерного общества «Байкальский институт по проектированию  водохозяйственного и мелиоративного строительства» задолженность в общем размере  6320542,76 руб., неустойку с последующим начислением неустойки со следующего дня  по окончании действия моратория, введенного постановлением Правительства  Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел  о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», до момента фактического  исполнения основного обязательства, если основное обязательство не будет исполнено  до окончания действия моратория, в размере 1/300 ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации, установленной на дату уплаты пени от суммы  задолженности за каждый день просрочки.  

Возвратить государственному казенному учреждению «Служба единого  заказчика» Забайкальского края из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 10519 руб.  

Взыскать с акционерного общества «Байкальский институт по проектированию  водохозяйственного и мелиоративного строительства» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 555 руб.  

В удовлетворении встречного иска к Министерству финансов Забайкальского  края отказать.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия через  Арбитражный суд Забайкальского края.  

Судья А.А. Курбатова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

 Дата 23.12.2021 21:03:00

Кому выдана Курбатова Алёна Андреевна