АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru

E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-21671/2022

31 января  2023 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена  24 января 2023  года.

Полный текст решения изготовлен 31 января   2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Республики Крым»  (ОГРН 

<

***>) 

к  обществу с ограниченной ответственностью «Ликонд» (ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании денежных средств,

в отсутствие явки в судебное заседание уполномоченных представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания.

установил:

НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Республики Крым» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Ликонд» о  взыскании  штрафа в размере 3 469 060,69руб., а также государственной пошлины  в размере  40 345,30 руб. 

Ответчик  в судебное заседание не явился, явку уполномоченного представителя  - не обеспечил. В адрес ответчика  было направлено определение заказной корреспонденцией с уведомлением, которое  вернулось в суд  с пометкой «истек срк хранения».

Кроме того, ответчик о принятии искового заявления к производству уведомлен надлежащим образом публично, путем размещения информации о возбуждении производства по делу на сайте Арбитражного суда Республики Крым  www.crimea.arbitr.ru.

Ответчик отзыв на иск, а также доказательства исполнения договорных обязательств на дату рассмотрения дела по существу в суд и истцу не представил, что в силу пункта 1 статьи 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в нем доказательствам.

Нормы статей 9, 10, 41, 65 АПК РФ призваны обеспечить состязательность и равноправие сторон и их право знать заблаговременно об аргументах и доказательствах друг друга до начала судебного разбирательства, которое осуществляет суд первой инстанции;  а также указывают на добросовестное пользование этими лицами всеми принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями. 

Непредставление ответчиком отзыва на иск либо иной позиции по спору нарушает принцип состязательности арбитражного процесса и не свидетельствуют о добросовестном использовании предоставленных ему законом процессуальных прав. Реализация процессуальных прав лицом, участвующим в деле, предполагает их использование не в ущерб иным участникам процессуальных правоотношений, а в защиту нарушенных материальных прав и законных интересов.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что 13.05.2021 между Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Республики Крым»  (далее  -  Заказчик, истец)  и  обществом  с ограниченной ответственностью «Ликонд»  (далее – Подрядчик, ответчик) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федераций, Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 01.07.2016  № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление Правительства РФ № 615-1111) Закона Республики Крым от 19.12.2014 №48- ЗРК/2014 «О некоторых: вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных Домах, расположенных на территории Республики Крым», и иных правовых актов Российской Федерации и республики Крым, на основании результатов электронного аукциона (Протокол от «26» апреля 2021 года № 20757000001210004б/РТС291А210030, Нумерация Организатора: Лот №. 30), на условиях, предусмотренных извещением о проведении .электронного аукциона и документацией об электронном аукционе,  был заключен  Договор № 030-СМРкфп-21 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных: домов, расположенных: на территории Республики Крым  (далее - Договор).  

Согласно п. 1.1. Договора  Заказчик поручает,  а Подрядчик принимает на себя обязательство своими: силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по: капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее - Объекты), согласно Адресному перечню. (Приложение № 1 к настоящему Договору), включая выполнение строительно- монтажных работ на Объектах, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков, сдачу каждого Объекта после выполнения работ по капитальному ремонту по Акту о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого, здания (Акт приемки работ) (Далее - Акт о приемке в эксплуатацию Объекта), выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных неразрывно связанных с Объектом работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

В  соответствии с  п. 2.1. Договора  общая стоимость выполнения работ по Договору  по результатам, проведения процедуры электронного аукциона составляет 34 690 606,86 (тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч шестьсот шесть рублей 86 копеек), в том числе НДС (20%) 5 781 767,81 рублей. 

 В  п. 3.2 Договора  стороны оговорили следующие сроки выполнения работ по Договору:

- дата начала: с даты заключения Договора; 

- дата окончания: ремонт кровли не позднее 01 сентября 2021 года, ремонт фасада, подвала не позднее 01 ноября 2021 года.

Согласно п. 3.3. Договора  начальные и конечные сроки выполнения работ по каждому Из Объектов, указанных в Приложении № 1, указываются в Графике выполнения работ с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.2, Договора.

В соответствии  с п. 3.4. Договора фактической датой выполнения: работ по каждому Объекту является дата подписания Акта о приемке в эксплуатацию Объекта в порядке, установленном разделом б Договора.

Как указывает истец Подрядчик  свои обязательства по Договору  исполнял ненадлежащим образом,  в связи с чем  Заказчиком было направлено Подрядчику уведомление от 26.07.2021г. № 3342  о  расторжении  договора № 030-СМРкфп-21 с 16 августа 2021 года, в одностороннем порядке в связи с систематическим (2 и более) нарушением  Подрядчиком сроков выполнения работ. Одновременно  Заказчик  потребовал оплатить штраф в размере 3 469 060,69 руб. 

В связи с тем, то  требование  об оплате штрафа осталось без удовлетворения, Заказчик обратился с настоящим иском в суд. .

С учетом правовой природы возникших правоотношений суд полагает необходимым применить к настоящему спору нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ).

Согласно требованиям статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Статья 309 указанного Кодекса гласит, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства, как того требует статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из положений частей 8, 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также - Закон N 44-ФЗ) следует, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Таким образом, исходя из толкования положений законодательства, следует, что право заказчика в одностороннем порядке отказаться от договора, должно быть предусмотрено положениями законодательства или условиями договора. 

Согласно п. 12. 4. Договора  Заказчик вправе расторгнуть настоящий: Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков, в случае  систематического (2 раза и более) нарушения Подрядчиком сроков оказания услуг  и (или) выполнения работ.

Соответствии  с п. 12.6. Договора решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу  и Договор считается расторгнутым по истечении 15 рабочих дней с дат с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5 настоящего Договора:

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 10.10 Договора  в  случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке  по основаниям, указанным в пункте 12,4. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 (Десять) процентов от Цены Договора на момент его заключения. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных, убытков (вреда) и штрафных санкций по Договору.

В нарушение ст. 65 АПК РФ  ответчик  не  представил доказательств  надлежащего исполнения своих обязательств по  Договору, а также уплаты штрафа или оснований для  освобождения от его уплаты. 

С учетом изложенного суд приходит к  выводу об обоснованности заявленных исковых требований и находит их подлежащими удовлетворению. 

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ликонд»  в пользу Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Республики Крым»   штраф в размере 3 469 060,69 руб., а также  расходы, связанные  с уплатой государственной пошлины  в размере 40 345,30 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено и не изменено, со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                            М.П. Гаврилюк