АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-11233/2017

г. Барнаул

02 ноября 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Трибуналовой О.В., при  использовании средств аудиозаписи и ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  заявлению общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Центр»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г.Барнаул, к Комитету по строительству,  архитектуре и развитию города Барнаула, г. Барнаул, о признании незаконным решения об  отказе в продлении разрешения от 26.12.2014 года № RU22302000 на строительство  многоэтажного жилого дома по адресу: 

<

...>,  оформленное письмом № 2126-з/к-01-26 от 14.04.2017; об обязании устранить допущенные  нарушения прав и законных интересов путем продления разрешения от 26.12.2014 года   № RU22302000,  

при участии: от заявителя – ФИО2 (паспорт, доверенность от 03.10.2017), 

от заинтересованного лица – ФИО3 (удостоверение № 16-07,  доверенность № 3026 от 29.12.2016),  

руководствуясь статьями 197-201 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Центр» в  удовлетворении требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Центр» в доход федерального бюджета Российской Федерации 3000 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в  течение месяца со дня принятия решения, в кассационную инстанцию – Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в  законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Трибуналова