1789/2017-9947(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-5346/2016

г. Казань

20 января 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи  Галеевым Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального  казенного учреждения "Управление капитального строительства и реконструкции  исполнительного комитета Муниципального образования г.Казани" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Открытому акционерному обществу "Камгэсэнергострой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора согласно статьи 51  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Государственный жилищный  фонд при Президенте Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и  ЖКХ Республики Татарстан, Исполнительный комитет муниципального образования города  Казани о взыскании 17 580 453 руб. 20 коп. задолженности и 54 670 456 руб. 64 коп.  неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Публичного акционерного общества "Камгэсэнергострой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения  "Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета  Муниципального образования г. Казани" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  9 633 644 руб. 54 коп. неосновательного обогащения и 8 000 000 руб. неустойки.  

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать. 

Взыскать с Публичного акционерного общества "Камгэсэнергострой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 86 402 руб. 37 коп.  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок. 

Судья Ю.С. Мусин