19/2023-107861(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А70-5320/2023

г. Тюмень

13 июля 2023 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Аникиной Д.С., рассмотрев в судебном заседании дело по  иску  

ООО Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий-3» (далее - истец)  к Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – ответчик)  

третье лицо - Комитет по охране историко-культурного наследия Тюменской области  об изменений условий сделки  

при участии: от истца: ФИО1, доверенность от 09.01.2023 № 3/Ю от ответчика-1: ФИО2, доверенность от 09.11.2022 № 162 от третьего лица: не явилось, извещено 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Обязать Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени заключить  с ООО Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий-3» дополнительное  соглашение к договору купли-продажи муниципального имущества на конкурсе от 21.12.2018,  изменив сроки выполнения комплексных реставрационных работ и благоустройства территории,  изложив строки 3 и 4 Таблицы пункта 5.1.1 договора в следующей редакции:  

3 

выполнения комплексных реставрационных работ 

с июля 2021 года по 21.12.2025  

- 

4 

выполнения благоустройства территории  

21.12.2025 

- 

Остальные положения пункта 5.1.1 договора оставить в прежней редакции.  Изложить пункт 5.1.3 договора в следующей редакции:  

«Промежуточные и окончательные сроки выполнения условий конкурса составляют:  - промежуточные: в соответствии с пунктом 5.1.1 настоящего договора,  

- окончательные: 21 декабря 2025 года». 

Остальные положения пункта 5.1.3 договора оставить в прежней редакции.  Вернуть ООО Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий-3» из  

средств федерального бюджета 6000,00 рублей госпошлины. Выдать справку на возврат госпошлины. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.  

 Судья Маркова Н.Л.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.03.2023 7:41:00

Код для входа в режим ограниченного доступКа:о му выдана Маркова Наталья Леонидовна