Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

город Волгоград 

«27» июня 2017 года Дело № А12-58410/2015  Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пантелеевой В.В.,  

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дашковой О.В., 

При участии в судебном заседании:  

ООО "ГазСтройМонтаж" – представитель ФИО1, по доверенности от 27.03.2017 г.,  ФИО2 доверенность от 12.01.2017 г.,  

от Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области –  представитель ФИО3 доверенность от 08.11.2016 г., ФИО4 доверенность  от 07.11.2016 г.,  

от третьих лиц: от Комитета сельского хозяйства Волгоградской области – не явился, извещен, 

от общества с ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроект» - не явился,  извещен,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "ГазСтройМонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400094,  

<

...>) к Администрации Руднянского  муниципального района Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  403601, Волгоградская обл., Рабочий 

<

...>) о взыскании  суммы,  

и по встречному иску Администрации Руднянского муниципального района  Волгоградской области (403601, обл. Волгоградская, р-он Руднянский, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "ГазСтройМонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400094, 

<

...>) взыскании суммы  

третьи лица: Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, общество с  ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроект».  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью  "ГазСтройМонтаж" к Администрации Руднянского муниципального района  Волгоградской области о взыскании задолженности в размере 1976559,15 руб. отказать.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" в  пользу Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области  неустойку в размере 2901416,39 руб., штраф в размере 595548,01 руб., расходы за  производство судебной экспертизы в размере 95000 руб., в остальной части иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" в  доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 32766 руб., по  встречному иску в размере 40261,64 руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционной суд  в месячный срок через Арбитражный суд Волгоградской области.  

 Судья Пантелеева В.В.