ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №

 А33-4142/2021

г. Красноярск

17 февраля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2023 года. 

Полный текст постановления изготовлен  17 февраля 2023 года.

 

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Белоглазовой Е.В.,

судей: Инхиреевой М.Н., Морозовой Н.А.,

при секретаре судебного заседания Ким С.Д.,

при участии в судебном заседании:

от истца - акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий»: ФИО1, представителя по доверенности от 02.04.2022 № 18, диплом, паспорт,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Краевого государственного казенного учреждения «Краевое транспортное управление» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

на решение Арбитражного суда Красноярского края 

от 08 февраля 2022 года по делу №  А33-4142/2021,

установил:

акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, далее – истец, АО «КрасноярскТИСИЗ») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к краевому государственному казенному учреждению «Краевое транспортное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, далее – ответчик, КГКУ «КТУ») 48 249 906 рублей 41 копейки долга. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 08 февраля 2022 года исковые требования удовлетворены частично. Взыскано с КГКУ «КТУ» в пользу АО «КрасноярскТИСИЗ» 47 750 164 рубля 79 копеек, из которых: обеспечение в размере 10 459 518 рублей 49 копеек, пени за просрочку возврата обеспечения в сумме 3 897 910 рублей 80 копеек, пени за просрочку оплаты стоимости выполненных работ 33 391 001 рубль 38 копеек, 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Взыскано с КГКУ «КТУ» в доход федерального бюджета 61 751 рубль государственной пошлины. Взыскано с АО «КрасноярскТИСИЗ» в доход федерального бюджета 2 499 рублей государственной пошлины.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.03.2022 апелляционная жалоба принята к производству, назначено рассмотрение апелляционной жалобы на 25.04.2022. Судебное заседание откладывалось.

В судебном заседании 16.02.2023 истец представил суду письменное заявление об отказе от исковых требований в полном объеме.

Представитель истца поддержал заявленное ходатайство.

Рассмотрев ходатайство истца, Третий арбитражный апелляционный суд считает его подлежащим удовлетворению на основании следующего.

Статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Заявление об отказе от исковых требований по рассматриваемому спору изложено в письменной форме, подписано ФИО1, представителем по доверенности от 02.04.2022 № 18, содержащей полномочия на отказ от исковых требований.

Поскольку отказ от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции принимает отказ АО «КрасноярскТИСИЗ» от иска. 

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Согласно статье 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу.

Указанные выше обстоятельства в рамках предоставленных суду апелляционной инстанции полномочий являются основанием для прекращения производства по делу, в связи с чем решение Арбитражного суда Красноярского края от 08 февраля 2022 года по делу №  А33-4142/2021 подлежит отмене.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска на стадии апелляционного производства уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в размере 50 процентов суммы уплаченной  государственной пошлины.

В связи с этим истцу из федерального бюджета подлежит возврату половина государственной пошлины, уплаченной им за рассмотрение искового заявления, в размере 100 000 рублей.

При обращении с апелляционной жалобой Краевым государственным казенным учреждением «Краевое транспортное управление» уплачена государственная пошлина в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 209489 от 01.03.2022, которая подлежит возврату заявителю из федерального бюджета в связи с тем, что апелляционная жалоба Краевого государственного казенного учреждения «Краевое транспортное управление» по существу не рассмотрена в связи с прекращением производства по делу.

  Руководствуясь статьями 49, 150, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от исковых требований. 

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 08 февраля 2022 года по делу №  А33-4142/2021 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить акционерному обществу «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 100 000 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 18.02.2021 № 327. 

Возвратить Краевому государственному казенному учреждению «Краевое транспортное управление» (минфин края КГКУ «КТУ» 03192А21961) из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 209489 от 01.03.2022.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

 

Председательствующий

 

Е.В. Белоглазова

Судьи:

 

М.Н. Инхиреева

 

Н.А. Морозова