143/2018-15842(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,   www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-7633/2017

г. Салехард

04 апреля 2018 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению публичного акционерного общества «НК «Роснефть» -  Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) о взыскании 1 136 248 рублей 00 копеек,  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Ямалтеплосеть» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к публичному акционерному  обществу «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании 612 199 рублей 40 копеек,  

при участии в судебном заседании: от истца по первоначальному иску – представитель не явился; от ответчика по первоначальному иску – представитель не явился. 

Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 132, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования публичного акционерного общества «НК  «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить частично.  

Признать обоснованными исковые требования публичного акционерного  общества «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков  завершения отдельных этапов работ по договору строительного подряда № 3/2015 от  01.07.2015 в размере 24 890 рублей 64 копейки, расходов по уплате государственной  пошлины в размере 534 рубля 00 копеек. Всего 25 424 рубля 64 копейки.  

Встречные уточненные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Признать обоснованными встречные уточненные исковые требования общества  с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» -  Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки  

за нарушение срока передачи строительной площадки по договору строительного  подряда № 3/2015 от 01.07.2015 в размере 528 080 рублей 00 копеек, процентов за  пользование чужими денежными средствами в размере 84 119 рублей 40 копеек,  расходов по уплате государственной пошлины в размере 15 244 рубля 00 копеек. Всего  627 443 рубля 34 копейки.  

По однородным встречным денежным требованиям произвести зачет. 

В результате зачета встречных исковых требований взыскать с публичного  акционерного общества «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>; адрес (место нахождения): 629003, Ямало-Ненецкий  автономный округ, 

<

...>; дата государственной регистрации  в качестве юридического лица – 30.03.1995) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; адрес  (место нахождения): 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>; дата государственной регистрации в качестве  юридического лица – 27.06.2000) денежные средства в размере 602 018 рублей 70  копеек.  

Возвратить публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» -  Ямалнефтепродукт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 126 рублей 00 копеек, излишне  уплаченную по платежному поручению № 1558 от 24.08.2017 в составе суммы 24 488  рублей 00 копеек. Выдать справку на возврат государственной пошлины. Подлинник  платежного поручения остается в материалах дела, так как государственная пошлина  возвращается частично.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ямалтеплосеть» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 22 рубля 00 копеек, излишне уплаченную по платежному  поручению № 7 от 01.02.2018 в составе суммы 15 266 рублей 00 копеек. Выдать справку  на возврат государственной пошлины. Подлинник платежного поручения остается в  материалах дела, так как государственная пошлина возвращается частично.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Судья В.С. Воробьёва