85_2307294 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67- 3415/2021 04.05.2022 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А.Гребенникова,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению областного государственного  казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» (ОГКУ  «Томскавтодор») (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к государственному унитарному предприятию Томской области «Областное дорожное  ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  727 991,28 руб. штрафа за не исполнение обязательств по государственному контракту № 3р-т19 от 04.02.2019,  

777 710,95 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта №  8-р-т19 от 06.02.2019,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 165 000 руб. штрафа за не исполнение  обязательств по государственному контракту № 34-р-т19 от 18.06.2019,  

165 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта №  34-р-т19 от 18.06.2019,  

третьи лица – 1. Комитет государственного финансового контроля Томской области, 2. ООО  «Центр строительных технологий» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 629303, Ямало- Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный д. 2 корпус 1, кв. 192), 3. ФИО2  

при участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО3 по доверенности № 10 от 01.01.2022 (паспорт) (до перерыва); от ответчиков: - от ГУПТО «Областное ДРСУ» - ФИО4 по доверенности № 77 от 05.04.2022 ; 

- от ООО «Строительная лаборатория» - ФИО5 по доверенности от 19.08.2021  (паспорт);  

от третьего лица (1) – ФИО6 по доверенности № 3 от 25.01.2022 (удостоверение),  ФИО7 по доверенности от 11.01.2021 (удостоверение).  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного унитарного предприятия Томской области  «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» в пользу Областного  государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской  области» 200 000 руб. неустойки,  

 В остальной части отказать. 

 Взыскать с государственного унитарного предприятия Томской области «Областное  дорожное ремонтно-строительное управление» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 28 057,01 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория»  в пользу Областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных  дорог Томской области» 20 000 руб. неустойки.  

 В остальной части отказать 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория»  в доход федерального бюджета государственную пошлину 9 600 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Д.А. Гребенников