АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,  

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства  г. Иркутск  

«15» февраля 2023 года Дело № А19-24563/2022 

Резолютивная часть решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного  производства, принята 25.01.2023.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОАРТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, адрес: 664019, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, БАРРИКАД  УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 51/8, ПОМЕЩЕНИЕ 39)  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  адрес: 664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, СУХЭ-БАТОРА УЛИЦА,  ДОМ 13)  

о взыскании 306 691 руб. 18 коп., установил: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОАРТ» 17.11.2022  обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ  ОБЩЕСТВУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА  ИРКУТСКА» о взыскании 50 000 руб., из них: 49 000 руб. — задолженность по договору   № 109/22 от 24.05.2022; 1 000 руб. — неустойка.  

До рассмотрения дела по существу и принятия решения в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец заявил ходатайство  об уточнении исковых требований и о взыскании с ответчика 300 000 руб. задолженность  по договору № 109/22 от 24.05.2022; 6 691 руб. 18 коп. – неустойка.  

Рассмотрев заявление истца, суд пришел к следующему.  

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой  

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по  существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер  исковых требований.  

Уточнения иска судом приняты, иск подлежит рассмотрению в уточненной  редакции.  

Ответчик в отзыве на иск требование по существу не оспорил, заявил ходатайство о  применении статьи 333 ГК РФ.  

По результатам рассмотрения дела, в соответствии с частью 1 статьи 229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 25.01.2023 по делу  вынесена резолютивная часть решения об удовлетворении иска.  

Ответчик 08.02.2023 направил апелляционную жалобу на решение от 25.01.2023. 

В силу пункта 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной  жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный  суд составляет мотивированное решение.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между АО «УКС города Иркутска» (заказчик по  договору) и ООО «ПРОАРТ» (подрядчик по договору) заключен договор № 109/22 от  24.05.2022, по условиям которого подрядчик обязался в установленный срок выполнить  по заданию заказчика художественные работы по МБОУ г. Иркутска СОШ № 14,  расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии с  техническим заданием (приложение № 1) и сдать их результат заказчику, а заказчик  обязался принять и оплатить выполненные работы (п. 1.1). Согласно пункту 4.1 договора  стоимость работ составляет 859 878 руб.  

В силу пункта 3.3 договора работы по художественному оформлению должны быть  полностью выполнены до 31.07.2022.  

Истец работы выполнил, в подтверждение чего представил акт № 18/1 от  30.06.2022, подписанный заказчиком без замечаний.  

Ответчик оплатил работы частично, в связи с чем истец обратился к ответчику с  претензией от 04.10.2022 об оплате задолженности в размере 429 939 руб., а также оплате  неустойки.  

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для  обращения истца в суд.  

Оценив представленные в материалы дела документы в соответствии с  положениями статей 65, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд пришел к следующему выводу.  

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с  требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд пришел к следующим выводам.  

Проанализировав условия договора подряда № 109/22 от 24.05.2022, суд считает,  что по своей правовой природе указанный договор является договором подряда,  регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой  в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям  договора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской  Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также  сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  

В силу требований статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к  числу существенных условий договора строительного подряда относится согласование  сторонами объема, содержания работ и других предъявляемых к ним требований,  определяемых технической документацией, а также сроков выполнения подрядных работ.  

Следовательно, в силу названных правовых норм существенными для спорного  договора строительного подряда являются:  

- условия о содержании и объеме работ (предмете); - срок выполнения работ. 

Оценив условия договора подряда № 109/22 от 24.05.2022, суд пришел к выводу о  согласовании сторонами всех его существенных условий, в связи с чем вышеуказанный  договор подряда является заключенным – порождающим взаимные права и обязательства  сторон.  

Факт выполнения истцом работ подтверждается актом № 18/1 от 30.06.2022,  подписанным с обеих сторон без замечаний с проставлением подписей и печатей  организаций.  

Истец указанный акт представил в копии. 

Согласно части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике  или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы  представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно  федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению  только такими документами, а также по требованию арбитражного суда (часть 9 данной  статьи).  

Ответчик при направлении отзыва представленный истцом акт (в копии) не  оспорил, о фальсификации не заявил.  

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате  его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения  соответствуют действительности.  

Согласно части 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только  копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в  суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами,  участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить  подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.  

Поскольку специальным нормативным правовым актом не установлено требование  о подтверждении факта выполнения работы, оказания услуги, передачи товара только  подлинником документа, то при отсутствии в деле не тождественных копий актов, а также  с учетом того, что ответчик не ходатайствовал о фальсификации представленных  доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, представленный истцом акт в копии принят судом в качестве надлежащего  доказательства по делу.  

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что у ответчика возникла  обязанность по оплате оказанных услуг.  

Ответчик требование по существу не оспорил, однако указал на тяжелое  финансовое положение.  

В силу положений пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику  обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что  работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия  заказчика досрочно.  

В силу пункта 4.3 договора окончательный расчет за выполненные работы заказчик  производит не позднее 30 календарных дней после завершения работ.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от  исполнения обязательств не допускается.  

Ответчик доказательства оплаты долга в размере 300 000 руб. не представил. 

Учитывая изложенное, положение статей 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса  Российской Федерации, условия договора № 109/22 от 24.05.2022, суд приходит к выводу,  что иск о взыскании основного долга в размере 300 000 руб. заявлен обоснованно и  подлежит удовлетворению.  

Рассмотрев требование истца о взыскании неустойки в размере 6 691 руб. 18 коп. за  период с 02.08.2022 по 13.01.2023., суд приходит к следующему.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему  убытков.  

В соответствии с пунктом 5.2 договора в случае просрочки оплаты в сроки,  предусмотренные договором, подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01%  от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки.  

Истец в соответствии с условиями договора начислил неустойку за период с  02.08.2022 по 13.01.2023 в размере 6 691 руб. 18 коп.  

Судом расчет проверен, рассчитан верно. 

Ответчик заявил ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В обоснование ходатайства указал, что сумма неустойки является завышенной. 

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе уменьшить неустойку.  

Суд находит ходатайство ответчика не подлежащим удовлетворению в силу  следующего.  

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,  изложенной в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный  предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по  обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме  (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского Кодекса Российской  Федерации). При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 Гражданского  Кодекса Российской Федерации могут применяться не только по заявлению должника, но  и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 Гражданского Кодекса  Российской Федерации). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на  обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК  Российской Федерации, статья 65 АПК Российской Федерации). При наличии в деле  доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям  нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК  Российской Федерации.  

Ответчик, обосновывая ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации, ссылается на несоразмерность неустойки.  

 Вместе с тем, доводы ответчика сами по себе не могут служить основанием для  снижения неустойки.  

Кроме того, согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане и юридические лица свободны в заключении договора понуждение к  заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность  заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно  принятым обязательством.  

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам,  установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам),  

действующим в момент его заключения (статья 422 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Правовая природа договора определяется судом исходя из толкования условий  данного договора и фактических отношений сторон, сложившихся при его заключении и  исполнении.  

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при  толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение  содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае  его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом  договора в целом.  

Подписывая договор № 109/22 от 24.05.2022, ответчик согласился на  предусмотренную меру ответственности, изложенную в пункте 5.2 договора.  

 В определении № 263-О от 21.12.2000 Конституционный Суд Российской  Федерации разъяснил, что именно законодатель устанавливает основания и пределы  необходимых ограничений прав и свобод конкретного лица в целях защиты прав и  законных интересов других лиц (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации).  Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности  по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых  способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления  правом свободного определения размера неустойки.  

В данном случае, неустойка определена с учетом отсутствия доказательств со  стороны ответчика об исполнении своих обязательств по оплате и наличием  существенной просрочки исполнения обязательств, выразившейся в не оплате сумм,  превышающих предъявленный ко взысканию размер неустойки. Учитывая указанные  выше обстоятельства, ходатайство о снижении суммы неустойки удовлетворению не  подлежит.  

Суд считает, что ответчик не доказал в соответствии с пунктом 2 статьи 401  Гражданского кодекса Российской Федерации факт отсутствия своей вины в нарушении  сроков оплаты, следовательно, начисленная ему в связи с этим неустойка является  правомерной.  

Следовательно, требование истца о взыскании неустойки в размере 6 691 руб. 18  коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.  

Кроме того, суд обращает внимание ответчика на следующее. 

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного  обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь  

кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России,  существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной  величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из  сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по  краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными  организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения  должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки  Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже  определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом  присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на  сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.  

Таким образом, ориентиром соразмерности неустойки за нарушение денежного  обязательства, который устанавливает Постановление Пленума ВАС РФ № 81 от  22.12.2011, является двукратная ключевая ставка Банка России.  

Согласно расчету суда, размер неустойки исходя из двукратной ключевой ставки  Банка России составит 28 063 руб. 41 коп, что в 4 раза превышает размер, заявленный  истцом.  

Следовательно, требование истца о взыскании неустойки заявлено обосновано и  подлежит удовлетворению.  

Исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

При принятии решения арбитражный суд в силу положений части 2 статьи 168  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решает вопросы о  сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об  обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок  исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств,  распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе  судебного разбирательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Из указанной нормы следует, что основанием присуждения судебных расходов  является вывод арбитражного суда о правомерности заявленного в суд истцом требования  или правомерности позиции ответчика, отказавшегося добровольно исполнить  материально-правовые требования истца.  

Требования истца судом признаны обоснованными. 

При обращении в суд с иском истец уплатил государственную пошлину в размере 2  000 руб., что подтверждается платежным поручением № 511 от 16.11.2022.  

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации  государственная пошлина за рассмотрение дела составляет 9 133 руб. 82 коп.  

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы  по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., в доход федерального бюджета  Российской Федерации следует взыскать 7 133 руб. 82 коп.  

Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Удовлетворить заявление ООО «ПРОАРТ» об уточнении исковых требований;  принять уточнение размера исковых требований.  

Отказать в удовлетворении заявления АО «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА» о применении положений статьи 333 ГК РФ.  

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  адрес: 664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, СУХЭ-БАТОРА УЛИЦА,  ДОМ 13) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПРОАРТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664019, ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, БАРРИКАД УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 51/8, ПОМЕЩЕНИЕ  39) 300 000 руб. задолженность по договору № 109/22 от 24.05.2022; 6 691 руб. 18 коп. –  неустойка, 2 000 руб. – расходы по оплате государственной пошлины.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  адрес: 664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, СУХЭ-БАТОРА УЛИЦА,  ДОМ 13) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 133 руб.  82 коп.  

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в  порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд  апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия,  а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия  решения в полном объеме.  

Судья Элект ронная п одпись  действит ельна. Е.Ю. Колосова  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.04.2022 0:04:00

 Кому выдана Колосова Елена Юрьевна