9_867545  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-852/2019

г. Южно-Сахалинск

15 апреля 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью СК  «Гранит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 803 659,  67 рубле (с учетом уточнения иска) неустойки по контракту от 08.08.2016   № 28/07-2016,  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 06.08.2018 года,  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 08.04.2019 года,  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК  «Гранит» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» 1 730 265  рублей 79 копеек неустойки и 29 485 рублей 15 копеек судебных расходов  по плате государственной пошлины, а всего 1 759 750 (один миллион  семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 94 копейки.  

Выдать Муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» справку на  возврат из федерального бюджета 9 098 рублей государственной пошлины,  излишне уплаченной по платежному поручению № 800 от 27.12.2018 года.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова