5_814589  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть) 

 Дело А59-3956/2018  

19 октября 2018 года г. Южно-Сахалинск  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судебно- го заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства  Корсаковского городского округа» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> ад- рес регистрации: 694020, 

<

...>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» (ОГРН  

5087746051729 ИНН 

<

***> адрес регистрации: 693012, Сахалинская об- 

ласть, 

<

...>) о взыскании неустойки за  просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту,  

при участии в судебном заседании: 

представитель истца ФИО2, по доверенности от 06  августа 2018 года,  

представитель ответчика ФИО3, по доверенности от 28  сентября 2018 года,  

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

р е ш и л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетво- 

рить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  

строительства Корсаковского городского округа» неустойку в сумме 2 000 000  рублей ( два миллиона рублей).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой»  государственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет в сумме  

52 206,88 рублей ( двадцать две тысячи двести шесть рублей 88 копеек). 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» государственную  пошлину в доход государства в федеральный бюджет в сумме 13 411,12 рублей  

(тринадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей 12 копеек). 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  

суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной  инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.  

Судья О.Н. Боярская