ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-8922/2020

06 апреля 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     22 марта 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  06 апреля 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Зайцевой Е.К.

судей  Кротова С.М., Слобожаниной В.Б.

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1 

при участии:  

от истца: представителя  ФИО2 (доверенность  от  12.04.2021) (участвует   посредством  сервиса  «Онлайн-заседание») 

от ответчика:   представителя  ФИО3 (доверенность от 20.12.2021 №78/9) 

от 3-го лица: представитель не явился (извещен) 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-41410/2021) закрытого акционерного общества «Нелидовский завод гидравлических прессов» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2021 по делу № А56-8922/2020(судья  Бутова Р.А.), принятое 

по иску закрытого акционерного общества «Нелидовский завод гидравлических прессов»

к акционерному обществу «Адмиралтейские верфи»

3-е лицо:  в/у ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов» ФИО4

о взыскании задолженности,

установил:

Закрытое акционерное общество «Нелидовский завод гидравлических пресс» (далее – ЗАО «Нелидовский завод гидравлических пресс», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу «Адмиралтейские верфи» (далее – АО «Адмиралтейские верфи», Предприятие, ответчик) о взыскании 23 018 566,66 руб. по контракту № 6Ф от 19.01.2017.

 К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ЗАО «Нелидовский завод гидравлических пресс» ФИО4.

 Решением Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

  На указанное решение истцом  подана апелляционная жалоба, в которой ее  податель просит решение суда от 18.10.2021 по делу № А56-8922/2020 отменить, принять новый судебный акт. которым заявленные требования удовлетворить.

При рассмотрении настоящего спора у суда отсутствовали правовые основания для отказа в иске со ссылкой на ранее принятое решение суда и сальдирование. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 03.05.2019 по делу № А56-9034/2019 рассмотрен иск АО «Адмиралтейские верфи» (Ответчик по настоящему делу) к ЗАО «НЗГП» (Истец по настоящему делу) о взыскании неустойки. При рассмотрении указанного дела, ответчик не ссылался на удержание денежных средств в счет оплаты неустойки и не заявлял о погашении штрафных санкций за счет обеспечения. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 03.05.2019 по делу № А56-9034/2019 с истца в пользу ответчика взыскана неустойка в сумме 25 000 000 руб. без учета каких-либо удержаний. Определением Арбитражного суда Тверской области по делу №А66-5890/2019 от 06.08.2019 в отношении ЗАО «НЗГП» введена процедура наблюдения. В рамках данного дела ответчик заявил требование о включении в реестр требований кредиторов неустойки в сумме 62 909 591 руб. 38 коп. без учета удержаний, а именно – неустойки, взысканной решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в размере 25 000 000 руб. и неустойки в сумме 37 709 591 руб. 38 коп. за период с 22.06.2018 г. по 21.11.2018 года.

 Истец полагает, что ответчиком избран способ защиты права в виде взыскания неустойки и реализован им посредством предъявления соответствующего иска и заявления требования в реестр требований кредиторов. Указанные права реализованы ответчиком без учета удержаний. Последовательные действия ответчика по взысканию неустойки и предъявлению требований в реестр без сальдирования спорной суммы свидетельствуют об отсутствии оснований для уменьшения цены контракта и о нарушении принципа эстоппель, который предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства в рамках гражданско-правового спора, если данная позиция существенно противоречит его предшествующему поведению.

Отказ в удовлетворении требований истца об оплате выполненных работ со ссылкой на сальдирование, по мнению истца,  приводит к конфликту с судебным актом по делу №А56-9034/2019 о взыскании 25 000 000 руб. неустойки, не учитывающего удержание денежных средств.

АО «Адмиралтейские верфи»  представило в  материалы дела отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит в удовлетворении  апелляционной  жалобы   отказать.   

 В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

   Представитель ответчика возражал против удовлетворения   апелляционной жалобы  по мотивам, изложенным в отзыве.

 Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

 Как следует из материалов дела, между ЗАО «Нелидовский завод гидравлических пресс» и АО «Адмиралтейские верфи»  заключен контракт № 6Ф от 19.01.2017 (далее - договор), по условиям которого истец обязался передать Предприятию гидравлический пресс усилием 750т, выполнить монтажные и пусконаладочные работы по вводу пресса в эксплуатацию.

 Договор заключен во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе). 

Письмом от 29.11.2018 № 18/1604 истец в связи с истечением срока действия банковской гарантии, руководствуясь пунктом 13.9 договора, просил из платежа 80 564 983 руб. 33 коп. удержать денежные средства и принять их в качестве обеспечения, в том числе в качестве обеспечения уплаты неустойки в случае присуждения неустойки арбитражным судом. 

Письмом от 19.12.2018 № 97/24592 предложенное истцом обеспечение исполнения Предприятием принято. 

Обязательства по договору истцом надлежащим образом не исполнены. Ненадлежащее исполнение истцом обязательств по договору подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-9034/2019, в связи с чем у истца перед Предприятием возникло денежное обязательство в размере 25 200 000 руб.

 Уведомлением от 13.02.2020 № 51107/49  ответчик произвел удержание 23 018 566,66 руб. в счет уменьшения окончательных платежей по договору, причитающихся истцу. 

Полагая, что обязательства по оплате АО «Адмиралтейские верфи»  не исполнены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

 Ответчик против удовлетворения исковых  требований возражал, указал, что вступившим в законную силу судебным актом установлено ненадлежащее   исполнение   истцом  обязательств по договору, в  связи с чем   удержанные   АО «Адмиралтейские верфи»  денежные средства  не подлежат возврату. 

  Исследовав представленные в материалы дела доказательства в  их совокупности и взаимосвязи  с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей  309, 310, 328,  329, 381.1, 393, 1062 ГК РФ, статей 94, 96 Федерального закона № 44-ФЗ,  принимая во внимание  правовую позицию, приведенную  определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.07.2017 № 309-ЭС17-7786 по делу № А76-3514/2015, в Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, а также  правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам от 02.02.2021 № 305-ЭС20-18448 по делу № А40-29629/2019, от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946 по делу № А46-6454/2015, от 12.03.2018 № 305-ЭС17- 17564 по делу № А40-67546/2016, от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744 по делу № А75- 7774/2018, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075 по делу № А40-151644/2016, в удовлетворении  исковых  требований  отказал. 

 При этом  суд первой инстанции  исходил из следующих  обстоятельств дела: 

Пунктом 13.8 договора стороны предусмотрели, что в случае если обеспечение исполнения представлено поставщиком в виде денежных средств, возврат указанной суммы осуществляется в течение 20 банковских дней по истечении 1 месяца со дня окончания действия контракта, в случае надлежащего выполнения взятых на себя поставщиком обязательств по контракту. 

Согласно буквальному толкованию положений  указанного  пункта договора в  случае ненадлежащего исполнения обязательств предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства возврату не подлежат.    Как усматривается из материалов дела, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-9034/2019 подтверждено, что обязательства исполнены истцом ненадлежащим образом, в связи с чем истец имеет перед Предприятием по договору денежное обязательство в размере 25 200 000 руб.

Поскольку обязательства выполнены  истцом ненадлежащим образом, суд  первой инстанции пришел  к выводу о том, что  истец утратил право требовать возврата денежных средств, предоставленных Предприятию в качестве обеспечения. 

Уведомлением от 13.02.2020 № 51107/49 ответчик произвел удержание 23 018 566,66 руб. в счет уменьшения окончательных платежей, причитающихся истцу, и по сути, определило завершающее сальдо расчетов по договору, что требованиям закона не противоречит.

Судом первой инстанции  установлено, что  итоговое сальдо сложилось в пользу АО «Адмиралтейские верфи» и превышает величину требований, заявленных истцом, в связи  чем основания для удовлетворения заявленных в иске требований отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции считает, что при рассмотрении данного дела фактические обстоятельства судом первой инстанций установлены правильно, проверены доводы и возражения сторон, полно и всесторонне исследованы представленные доказательства. Оснований для  переоценки фактических обстоятельств дела  и иного  применения  норм  материального   права  у суда   апелляционной  инстанции  не имеется. 

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанций при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

 Фактически изложенные в апелляционной жалобе доводы сводятся к несогласию с принятым решением и установленным судом обстоятельствам дела, что в соответствии со статьей 270 АПК РФ не может рассматриваться в качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно правовым позициям Верховного Суда РФ, неисправный контрагент не вправе требовать выплаты полной договорной цены, в случае если обязательства выполнены ненадлежащим образом, имеются недостатки, начислена неустойка либо причинены убытки, подлежащие компенсации. В этом случае уменьшение договорной цены стороной договора, по мнению Верховного Суда Российской Федерации, не является зачетом в том смысле, который придается данному понятию в статье 410 ГК РФ, а представляет собой сальдированные сумм, причитающихся стороне. Уведомлением от 13.02.2020 № 51107/49 Предприятие произвело удержание 23 018 566,66 руб. в счет уменьшения окончательных платежей, причитающихся истцу, и по сути, определило завершающее сальдо расчетов по  договору, что требованиям закона не противоречит.

   Доводы подателя жалобы о том, что ответчик в рамках дела о несостоятельности ЗАО «Нелидовский завод гидравлических пресс»  предъявил  требование о включения в реестр  требований  кредиторов неустойки без учета  удержаний, не подлежат оценке в рамках настоящего спора, однако данные возражения могут  быть исследованы судом  при установлении размера требования, подлежащего включению в  реестр  требований  кредиторов  ЗАО «Нелидовский завод гидравлических пресс».

При изложенных выше обстоятельствах оспариваемое решение является законным и обоснованным, в силу чего отсутствуют основания для его отмены или изменения.

Нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием к отмене или изменению судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии  с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  остаются на  истце.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 18.10.2021 по делу №  А56-8922/2020  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.К. Зайцева

 

Судьи

С.М. Кротов

 В.Б. Слобожанина