1057/2019-349867(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 26 декабря 2019 года 

по делу № А33-31713/2018 Красноярск

19 декабря 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «ИНТЕГРАЛ»» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИНТЕГРАЛ» е 4 498 366, 72 руб.  задолженности по договору субподряда № 1-СУБ-2018 от 01.02.2018, 449 836, 67 руб.  неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, 50000 руб. расходов на оказание  юридических услуг, 47 741 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «ИНТЕГРАЛ»» в пользу общества с ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ» 954 463,8  руб. неустойки.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.  

По итогам зачета первоначальных и встречных исковых требований с общества с  ограниченной ответственностью «А-СТРОЙ» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «ИНТЕГРАЛ» 3993739,59 руб. задолженности,  75652 руб. судебных расходов.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Е.А. Малофейкина  

 Электронная подпись действительна.Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 05.06.2019 2:54:59

Кому выдана Малофейкина Елена Александровна