401/2018-174366(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

19 июля 2018 года Дело № А33-13248/2018  

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16 июля 2018 года.  В полном объёме решение изготовлено 19 июля 2018 года.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску акционерного общества «Восточно-Сибирская  нефтегазовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Екатеринбург)  

о взыскании штрафа, в присутствии: 

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 16.11.2017 № ВСНК-287- 17 (до перерыва в судебном заседании), ФИО2 – представителя по доверенности от  22.01.2018 № ВСНК-120-18 (после перерыва в судебном заседании),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО3,  

установил:

акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (далее – истец,  АО «Востсибнефтегаз») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройгаз» (далее – ответчик) о взыскании  619 120 руб. 23 коп. штрафа по договору на выполнение строительно-монтажных работ   № 31757116/0931Д от 10.06.2016.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23.05.2018  возбуждено производство по делу.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в  судебное заседание не явился. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебное заседание проводится в его отсутствие.  

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 09 час. 30 мин. 16.07.2018, о чем  вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено.  

Представитель истца поддержал заявленные требования по иску. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор на выполнение  строительно-монтажных работ № 31757116/0931Д от 10.06.2016 объект «Юрубчено- Тохомское нмр. Подготовительные работы. Кустовое основание № 49» (далее – договор), по  условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта  «Юрубчено-Тохомское нмр. Подготовительные работы. Кустовое основание № 49»,  

расположенного на территории Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного  месторождения (промышленная площадка Юр-5) в соответствии с проектной и рабочей  документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством  объект, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 2.1).  

Пунктом 5.1 договора предусмотрены календарные сроки выполнения работ по  договору: срок начала выполнения работ - 10.07.2016, срок окончания выполнения работ  28.01.2017. Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком  согласно графику производства работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору)  и оперативному графику производства работ.  

Согласно пункту 3.1 договора, цена договора в соответствии с расчетом цены договора  (приложение № 2 к договору) не превысит 123 824 045,19 руб., в т.ч. НДС (18%) и включает  стоимость работ 120 776 600,40 руб., в т.ч. НДС (18%), и стоимость материально- технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком согласно разделительной ведомости  поставки материально-технических ресурсов (приложение № 3 к договору), которая  составляет 3 047 444,79 руб., в т.ч. НДС (18%).  

В соответствии с пунктом 29.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от  10.06.2016 № 3175716/0931Д001) подрядчик обязан соблюдать Требования в области  промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к  организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах заказчика (далее -  Требования), указанные в приложении № 9 к договору, являющееся его неотъемлемой  частью и нести ответственность в случае их нарушения. Соблюдение данных требований  стороны признают существенным условием договора и в случае их неоднократного  нарушения подрядчиком, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.  Подрядчик несет ответственность за нарушение требований в области ПБОТОС  субподрядными организациями как за свои собственные.  

Согласно разделу 4 Требований (в редакции дополнительного соглашения от 05.06.2017   № 3175716/0931Д006), подрядчик (субподрядчик) обязан выполнять требования  государственных нормативных документов в области ПБОТОС, локальных нормативных  документов компании (группа юридических лиц различных организационно-правовых форм,  включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых, последнее выступает в качестве  основного или преобладающего (участвующего) общества), введенных в действие в АО  «Востсибнефтегаз» и локальных нормативных документов АО «Востсибнефтегаз», а также  выполнять все работы (оказывать услуги) и поддерживать производственное оборудование и  машины в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами  и инструкциями в области ПБОТОС Российской Федерации и по требованию АО  «Востсибнефтегаз» подтвердить свое соответствие (а также привлекаемого им  Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и  инструкциям.  

Согласно пункту 4.1 Требований, заказчик оставляет за собой право проводить  независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках  и объектах выполнения подрядных работ (оказания услуг).  

Пунктом 5.1.1 Требований предусмотрено, что подрядчик обязан выполнять все  требования действующего законодательства в области недропользования, промышленной,  пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, в том числе требования  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального  закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», отходы производства и потребления  подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,  размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения  и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными  правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об  охране окружающей среды» запрещаются сброс отходов производства и потребления, в том  числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на  водосборные площади, в недра и на почву.  

Разделом 5.5 Требований закреплены требования к подрядчику в области охраны  окружающей среды. Так, согласно пункту 5.5.3 Требований, при проведении работ на  объектах заказчика подрядчик обязан:  

• за свой счет обеспечить сбор, безопасное накопление, сдачу специализированному  предприятию в установленном порядке (на основании заключенных договоров оказания  услуг со специализированными предприятиями) неиспользованных химреагентов,  ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся  результате проведения работ (оказания услуг), определенных условиями договора,  заключенного между заказчиком и подрядчиком, а также жизнедеятельности работников  подрядчика, владельцем которых он является, а также отчуждаемых отходов (кроме  бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между  Заказчиком и подрядчиком;  

• соблюдать сроки накопления отходов производства и потребления, установленные  действующими государственными нормативными документами и своевременно передавать  отходы для использования, утилизации или размещения специализированным предприятиям,  имеющим все необходимые разрешительные документы. Копии документов (талон, акт  приема-передачи и т.п.), подтверждающих передачу отходов таким предприятиям, должны  предоставляться представителям заказчика по первому требованию;  

• оборудовать места временного размещения всех видов отходов, в соответствии с  согласованными с заказчиком схемами размещения временных вахтовых поселков  подрядчика (баз, складов) и на производственных объектах Заказчика, а также в  соответствии с действующими государственными нормативными документами;  

• при невозможности вывоза твердых и жидких бытовых отходов силами подрядчика в  специализированное предприятие - заключить договор на вывоз указанных видов отходов со  специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, либо с  организацией, оказывающей аналогичные услуги заказчику.  

Согласно пункту 5.5.4 Требований, подрядчику запрещается накапливать, размещать,  осуществлять несанкционированное захоронение и обезвреживать вне отведенных мест,  указанных (согласованных) документально заказчиком, либо оговоренных условиями  договора, заключенного между заказчиком и подрядчиком, либо, предусмотренных  проектной документацией нефть, нефтепродукты, нефтесодержащие жидкости, химреагенты,  скважинные жидкости, буровой и нефтяной шлам, твердые и жидкие бытовые отходы и  другие отходы производства и потребления, образующиеся в результате производственной,  хозяйственной и другой деятельности подрядчика, в том числе, на закрепленной за  подрядчиком территории объектов строительства и размещения производственной и жилой  базы.  

В соответствии с пунктом 24.1 договора, конкретные нарушения и меры ответственности  за конкретные нарушения согласованы сторонами в приложении № 19 к договору.  

Согласно пункту 2.26 приложения № 19 к договору, несанкционированное размещение  твердых, жидких, бытовых, производственных отходов и загрязнение территории объектов  заказчика твердыми и жидкими бытовыми и производственными отходами, разлив опасных  химических веществ, углеводородов на всех объектах, находящихся на территории заказчика  влечет наложение штрафа в размере 0,5% от стоимости договора за каждый факт.  

Актами о выявленных нарушениях от 15.11.2017 № 280, от 05.12.2017 № 302, от  25.01.2018 № 18 зафиксировано неоднократное нарушение условий договора в форме  допущения загрязнения территории образовавшимися в результате производственной  деятельности производственными и бытовыми отходами.  

Согласно пункту 26.2 договора, стороны устанавливают, что все возможные претензии  по договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения  претензии.  

В претензии от 05.03.2018 № 1-1/6-485, направленной в адрес ответчика 06.03.2018 и  полученной им 19.03.2018, согласно уведомлению о вручении, истец, в связи с  неоднократным нарушением подрядчиком условий договора, просил оплатить штраф в  размере 0,5% от стоимости договора, составляющий 619 120,23 руб. (123 824 045,19 руб. х  0,5%).  

Требования, изложенные в претензии, оставлены ответчиком без удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления настоящего иска. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы истца, арбитражный  суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского  законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские  права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных  законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не  противоречащих ему.  

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства  одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное  действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в  совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного  действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда,  вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в  настоящем Кодексе.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий  не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими  законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

По своей правовой природе заключенный сторонами договор является договором  строительного подряда, отношения сторон регулируются его положениями, а также нормами  параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими нормами  об обязательствах части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения  работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного  подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе  жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,  пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о  договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту  зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

Частью 1 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,  

соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком  материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не  вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.  

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если  такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не  представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика  (часть 2 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Анализ приведенных правовых норм позволяет прийти к выводу о том, что подрядчик  обязан в ходе строительства соблюдать требования действующего законодательства в  области недропользования, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны  окружающей среды, в том числе требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об  охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», а также требования государственных  нормативных документов в области ПБОТОС, локальных нормативных документов  компании (группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая  ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых, последнее выступает в качестве основного или  преобладающего (участвующего) общества), введенных в действие в АО «Востсибнефтегаз»  и локальных нормативных документов АО «Востсибнефтегаз», а также выполнять все  работы (оказывать услуги) и поддерживать производственное оборудование и машины в  соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и  инструкциями в области ПБОТОС Российской Федерации и по требованию АО  «Востсибнефтегаз» подтвердить свое соответствие (а также привлекаемого им  субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и  инструкциям.  

В силу пункта 1 статьи 412 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические  лица свободны в заключении договора.  

Договором (по усмотрению сторон) может быть определена неустойка (штраф), которую  должник обязан уплатить в случае ненадлежащего исполнения обязательства (статьи 330,  421 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно части 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по  требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Согласно условиям заключенного с истцом договора (пункт 2.26 приложения № 19 к  договору) ответчик обязался, в том числе, нести ответственность за несанкционированное  размещение твердых, жидких, бытовых, производственных отходов и загрязнение  территории объектов заказчика твердыми и жидкими бытовыми и производственными  отходами, разлив опасных химических веществ, углеводородов на всех объектах,  находящихся на территории заказчика в виде штрафа в размере 0,5% от стоимости договора  за каждый факт.  

Применение истцом указанных штрафных санкций к ответчику и их размер согласованы  сторонами при заключении договора. В рассматриваемом случае стороны установили  неустойку в виде штрафов в твердых денежных суммах за факты зафиксированных  нарушений, подлежащих выплате ответчиком истцу как обеспечение исполнения  обязательств по договору, что не противоречит законодательству.  

Риск наступления данной ответственности напрямую зависит от действий самого  ответчика.  

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое  лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как  на основание своих требований и возражений.  

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного  

разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять  доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять  ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем  возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением  доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения  или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Пунктом 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлена обязанность ответчика направить или представить в арбитражный суд и лицам,  участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно  предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.  

В силу пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований  или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены  или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,  обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных  требований.  

Факты нарушений отражены в представленных в материалы дела актах о выявленных  нарушениях от 15.11.2017 № 280, от 05.12.2017 № 302, от 25.01.2018 № 18.  

Возражения на акты в материалы дела не представлены. Ответчик отзыв на иск в материалы дела не представил, требования не оспорил. 

В силу статьи 402 Гражданского кодекса Российской Федерации действия работников  должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник  отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательства.  

Расчет суммы штрафа произведен истцом в соответствии с условиями договора и  приложений к нему.  

Таким образом, исходя из содержания приведенных норм права, согласованных  сторонами условий, установленных обстоятельств дела, доказательств, исследованных судом  по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  признает требование истца о взыскании с ответчика штрафных санкций подтвержденным,  обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебных расходов по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).   

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройгаз» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Екатеринбург) в пользу акционерного общества  

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.  

Красноярск) 619 120 рублей 23 копейки штрафа, а также 15 382 рубля расходов по оплате  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева